解除商品房買賣合同（11份范本）

第1篇 個人解除商品房買賣合同書

___________先生/女士：

您好，貴我雙方于___________年___________月___________日簽訂了《

商品房買賣合同》及補充協(xié)議，約定由貴方向我司購買房號為___________住宅，共計___________平方米，單價

___________元每平方米，總價

___________元。

同時，合同對付款方式、付款期限及違約責任等內容也作了明確約定。

根據商品房買賣合同第四條之約定，貴方應及時足額支付房款，其中應于

___________年___________月___________日之前支付___________元，并于___________年

___________月

___________日前支付余款。

如果貴方逾期付款，我司有權按日向貴方收取應付款萬分之___________的違約金，如逾期超過90日，我司有權解除合同。

但是，截至目前，貴司仍有___________元房款尚未支付，也從未向我司提出任何合理理由。

針對以上情況，我司多次通過函件、電話等形式催促貴方盡快履行合同義務，繳清費用，但貴方一直不予回應，亦未采取任何實質履約行為。

綜上所述，貴方已經明顯違反合同約定，長期惡意拖欠房款的行為給我司造成重大損失，已構成根本違約，達到了合同解除的條件。

鑒于我司多次催促均無實果，為維護我司的合法權益，根據合同約定及我國《民法典》的相關規(guī)定，特以此函鄭重告知貴方：

一、自本通知發(fā)送之日起，即解除您與我公司簽定的《商品房買賣合同》(合同編號：___________)

二、按照合同約定向我公司承擔違約責任，支付違約金，并協(xié)助我公司辦理合同解除的全部手續(xù)，否則我公司將采取法律手段追究您的法律責任。

特此通知

___________房地產開發(fā)公司

___________年___________月___________日

第2篇 解除商品房買賣通知合同

2023解除商品房買賣通知___________先生/女士：

您好，貴我雙方于___________年___________月___________日簽訂了《商品房買賣合同》及補充協(xié)議，約定由貴方向我司購買房號為___________住宅，共計___________平方米，單價___________元每平方米，總價___________元。同時，合同對付款方式、付款期限及違約責任等內容也作了明確約定。根據商品房買賣合同第四條之約定，貴方應及時足額支付房款，其中應于___________年___________月___________日之前支付___________元，并于___________年___________月___________日前支付余款。如果貴方逾期付款，我司有權按日向貴方收取應付款萬分之___________的違約金，如逾期超過90日，我司有權解除合同。但是，截至目前，貴司仍有___________元房款尚未支付，也從未向我司提出任何合理理由。針對以上情況，我司多次通過函件、電話等形式催促貴方盡快履行合同義務，繳清費用，但貴方一直不予回應，亦未采取任何實質履約行為。

綜上所述，貴方已經明顯違反合同約定，長期惡意拖欠房款的行為給我司造成重大損失，已構成根本違約，達到了合同解除的條件。鑒于我司多次催促均無實果，為維護我司的合法權益，根據合同約定及我國《民法典》的相關規(guī)定，特以此函鄭重告知貴方：

一、自本通知發(fā)送之日起，即解除您與我公司簽定的《商品房買賣合同》(合同編號：___________)

二、按照合同約定向我公司承擔違約責任，支付違約金，并協(xié)助我公司辦理合同解除的全部手續(xù)，否則我公司將采取法律手段追究您的法律責任。

特此通知

___________房地產開發(fā)公司

第3篇 買賣合同:解除商品房買賣合同通知書

解除合同通知書

致：

三河成功房地產開發(fā)有限公司：

陳永和(法定代表人)先生：

您好!

我與貴公司作為雙方當事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應當在20xx年9月30日前向我交付合同項下的房屋(xxx號房)，但截至20xx年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構成違約，本人作為合同一方當事人(房屋買受人)現依據該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責任”之約定依法行使解除權，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應向我支付相應的違約金并賠償其他損失。同時，我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權益之權利。

特此告知。

買受人: xxx

_____年___月___日

第4篇 20xx解除商品房買賣合同協(xié)議

賣方（下稱甲方）：

地 址：

法 定 代 表 人：

買方（下稱乙方）：

身 份 證 ：

委 托 代 理 人：

委托代理人身份證：

乙方向甲方購買坐落于 （以下簡稱為該商鋪）商品房壹套，雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同（預售）》（以下簡稱買賣合同），合同編號： 號，現經甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產權即與乙方無關。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：

1、此房價成交總價為：（人民幣） 元。

2、乙方已繳付樓款/首期款：（人民幣） 元（含定金）。

3、雙方退款事宜另行約定。

四、乙方應于本協(xié)議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權暫緩推還乙方所有款項。

五、辦理解除合同產生的手續(xù)費由 乙方 承擔。

六、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。除本協(xié)議明確約定外，任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份，甲方執(zhí) 貳 份，乙方執(zhí) 壹 份， 貳 份留存政府相關部門，均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日

第5篇 買賣合同:解除商品房買賣合同

2023買賣合同:解除商品房買賣20xx年6月6日，張某向新某公司購買商品房，雙方簽訂一份《商品房購銷合同》，合同約定張某向新某公司購買位于某市某路45號某1號樓1—2號門面，合同還對商品房的價款、付款的方式、房屋交接的方式、質量爭議的處置、保修責任等進行了約定。

合同簽訂后，張某征得新某公司的同意，在沒有支付房款的情況下，持新某公司提供的購房手續(xù)，于20xx年7月到某市房產局辦理了該處房產的房屋所有權證。

20xx年10月15日，張某出具欠條，確認尚欠新某公司購房款1685430元。此后張某分文未還，至今，張某尚欠新某公司房款1685430元。

20xx年2月，新某公司以張某詐騙為由向某市公安局經偵支隊報案，經偵支隊在經過案前調查后，已決定不予立案。

[壹審法院]：

法院認為，新某公司控張某詐騙一案，公安機關已決定不予立案，新某公司有權向人民法院提起民事訴訟，以維護其合法利益。本案雙方當事人簽訂的商品房購銷合同，系當事人自愿協(xié)商達成的，體現了雙方真實意思表示，合同合法有效。

合同簽訂后，雖然張某未按約定及時支付房款，但新某公司已將商品房交付給張某，張某是在新某公司同意的情況下辦理了房產證，該房屋產權已經轉移，權屬張某。爾后張某出具的房款欠條新某公司對此沒有異議，并確認了張某的欠款行為，故張某出具的房款欠條應視為對原合同價款的變更，雙方的買賣合同關系已轉為債權債務關系。因此新某公司要求終止雙方的商品房購銷合同，責令張某退回已占用的門面，不予支持。雖然張某的欠條沒有注明還款期限，根據《民法通則》第八十八條第二款第(二)項關于“履行期限不明確的，債務人可以隨時向債權人履行義務，債權人也可以隨時要求債務人履行義務，但應當給對方必要的準備時間”的規(guī)定，新某公司有權要求張某清償所欠房款。

判決：張某應償還所欠新某房地產股份合作公司房款人民幣1685430元。

[貳審法院]：

法院經審理查明：新某公司因資金緊張，要求時為其職員的張某幫助新某公司辦理向銀行借款，張某遂提出由其向銀行貸款給新某公司用，新某公司將本案爭議的房屋賣給張某并過戶到張某名下，經協(xié)商雙方于20xx年6月6日簽定了本案的《商品房購銷合同》。合同約定新某公司將位于某市某路45號某1號樓1—2號門面賣給張某，總價款為936350元，20xx年5月8日前支付50萬元，20xx年7月8日支付436350元。合同還對房屋交接的方式、質量爭議的處置、保修責任等進行了約定。合同簽訂后，張某未依約支付房款，經其向新某公司請求，新某公司為起提供的購房手續(xù)，于20xx年7月到某市房產局辦理了該處房產的房屋所有權證。20xx年10月15日，張某出具欠條，確認尚欠新某公司購房款1685430元。此后張某仍分文未付，新某公司請求其退回房屋，雙方發(fā)生糾紛，新某公司于20xx年2月以張某詐騙為由向某市公安局經偵支隊報案，經偵支隊在經過案前調查后，決定不予立案。新某公司又訴至一審法院要求終止本案合同，責令張某退回已占有的門面。

另查明，本案所爭議的房屋現在仍為新某公司所控制、使用。

法院：

新某公司雖然主張本案合同系受張某欺騙而簽訂的，應屬無效合同，但是并未提出充分證據予以證實，一審中也未提出該訴訟請求;

新某公司未依照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定在一年內向人民法院主張撤銷合同，故其該項主張不能成立，本院不予采信。

因此：新某公司與張某簽訂的《商品房購銷合同》應為有效合同。

張某的行為是否構成根本違約(違約行為，合同目的)

法院：新某公司與張某簽訂的《商品房購銷合同》，并將房屋過戶到張某名下，是為了向銀行貸款，解決公司資金困難的問題，但張某在取得房屋產權以后，未給公司提供貸款，也未按照購房合同的約定支付房款。20xx年10月15日其出具欠新某公司1685430元購房款的欠條至今，已一年有余，仍分文未付，亦沒有對其不付款行為作出合理解釋，二審庭審中對其是否具有履約能力未能提出充分證據。

因此：張某的行為已構成對合同的根本違約。

根據《中華人民共和國合同法》第九十四條第(四)項之規(guī)定，當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的的，當事人可以解除合同。

因此：新某公司提出要求解除合同的理由成立，本院予以支持。解除合同后，張某應將訴爭房屋的房產證退回給新某公司，新某公司應將欠條退回給張某。原審判決認定事實清楚，適用法律不當，判決欠妥，使違約方不能得到違約制裁，顯失公平，依法應予糾正。

終審判決：

一、撤銷某市中級人民法院(20xx)某市民初字第130號民事判決;

二、解除新某房地產股份合作公司與張某于20xx年6月6日所簽訂的本案《商品房購銷合同》;

三、張某應于本案判決生效之日起十日內，將位于某市某路45號某1號樓1—2號門面的房屋所有權交回給新某房地產股份合作公司;新某房地產股份合作公司應于本案判決生效之日內將張某于20xx年10月15日出具的欠新某公司1685430元的欠條退回給張某。

第6篇 開發(fā)商解除商品房買賣合同起訴狀

原告_______________，男，漢族，生于_______________年_______________月_______________日，住_______________號_______________樓_______________單元_______________號，身份證號：________________________________，電話：_______________________________。

原告_______________，女，漢族，生于_______________年_______________月_______________號。住_______________市_______________號_______________號樓_______________單元_______________號，身份證號：________________________________。

被告_______________工程集團有限公司_______________分公司，住所地_______________市_______________號，電話：________________________________。

負責人：________________________________

被告_______________工程集團有限公司，住所地_______________市_______________號，電話：_______________________________

法定代表人：________________________________

訴訟請求

一、確認原告_______________、_______________與被告_______________工程集團有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣的合同無效。

二、要求被告返還購房款_______________元及利息(以購房款_______________元為基數，自付款之日起至起訴之_______________日按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算)。

三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。

事實與理由

被告_______________工程集團有限公司_______________分公司系被告_______________集團有限公司下屬分公司。_______________年_______________月_______________日，原告_______________、_______________與被告_______________程集團有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣合同(編號：________________________________)，合同約定：_________________兩原告購買被告_______________集團有限公司_______________分公司將要建設的商品房(房屋面積共約_______________平方米，車庫約_______________平方米)，房屋總價款為_______________元，兩被告應于_______________年_______________月_______________日向被告_______________有限公司_______________分公司支付首期購房款_______________元，剩余房款由兩被告辦理銀行按揭，被告應于_______________年_______________月_______________日將房屋交付原告使用。原告方依據合同履行了付款義務，但是被告方_______________團有限公司濟陽分公司卻遲遲不履行合同，并以各種理由推辭。后經兩原告調查得知：_________________被告_______________有限公司_______________分公司所預售給兩原告的商品房至今未取得房屋預售許可證，并且房屋至今也未建成。被告_______________有限公司_______________分公司的欺詐行為嚴重侵害了原告的合法權益，為維護原告的合法權益，現依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規(guī)定向貴院提起訴訟，望貴院在查清事實的基礎上，判如所訴!

此致

_______________中級人民法院

起訴人：_________________

第7篇 解除商品房買賣合同協(xié)議

出賣人(下稱甲方)：_________________

買受人(下稱乙方)：_________________

甲乙雙方于_________________年_________________月_________________日簽訂《商品房買賣合同》(合同登記號：_________________，下稱“購房合同”)及相關文件，乙方購買甲方號商品房(以下簡稱為該商鋪)，現經雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致，就解除該購房合同事宜達成協(xié)議如下：

1、甲、乙雙方自愿解除上述購房合同。自本協(xié)議生效之日起，雙方之間就該購房合同的爭議全部解決。

2、乙方應于本協(xié)議生效后3個工作日內持上述購房合同及其補充協(xié)議、收款收據原件等相關資料，向甲方辦理退房手續(xù)。

3、甲方應于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內退還乙方全部購房款人民幣_________________元整(小寫_________________元)并無須支付利息。

4、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購房合同，雙方就上述購房合同的簽訂以及已履行和未履行的權利義務，均無任何異議，互不追究違約責任或要求賠償損失。

5、乙方應配合甲方辦理購房合同注銷登記手續(xù)，若乙方不能按時提交相關資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權暫緩退還乙方所有款項。

6、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，政府相關部門留存壹份，均具同等法律效力。

甲方：_________________

乙方：_________________

________年_______月_____日

第8篇 解除商品房買賣合同

2023解除商品房買賣出賣人(下稱甲方)：_________________

買受人(下稱乙方)：________________

乙方向甲方購買坐落于鎮(zhèn)路城景單元層號(以下簡稱商品房)商品房壹套，雙方已簽訂《商品房買賣合同(預售)》(以下簡稱買賣合同)，合同編號：_________________號，因面積差異處理問題，甲方欲解除買賣合同關系，現經甲乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：_________________

一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產權即與乙方無關。甲方應退還乙方已繳納的房屋價款及其他費用。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：_________________

1、此房價成交總價為：_________________元(元)。

2、乙方已繳付樓款/首期款：_________________(元)

3、乙方已繳付維修基金：_________________元(元)

4、退款方式：_________________乙方配合甲方辦理本協(xié)議第四條約定的事項后，甲方一次性向乙方退還已繳付的全部款項(首付款+維修基金)，共計元(元)。

四、乙方應于本協(xié)議生效后的個工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議，解除買賣合同，注銷抵押登記事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上訴事宜，若乙方不按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權暫緩退還乙方所有款項。甲方應于本協(xié)議生效后的三個工作日內主動聯(lián)系乙方辦理上述事宜，并告知乙方需準備的相應全部資料，并配合乙方辦妥上訴事宜，若甲方不盡告知義務，乙方可委托甲方工作人員自行辦理，甲方自委托協(xié)議簽訂后立即向乙方支付上訴全部款項。

五、辦理解除合同產生的手續(xù)費由甲方承擔。

六、送到地址確定：_________________

1、甲方：_________________

2、乙方：_________________

七、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。

八、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

甲方：_________________

乙方：________________

簽訂日期：_____________年_______________月_______________日

第9篇 解除商品房買賣合同書

_______________先生：

根據貴公司(出賣人)與本人(買受人)于________年________月________日所簽定的《商品房買賣合同》

(編號：房合字__________號)約定(合同第八、九條)，至________年________月________日，貴公司仍未能將經驗收合格的商品房(__________市__________區(qū)__________路_____號__________花園__________棟__________號房)交付給本人使用，且逾期已達180天，為此，本人提出解除該商品房買賣合同。

請貴公司于本人此《解除合同通知書》送達之日起60天內退還本人全部已付款，按本人累計已付款的2%向本人支付違約金，并將有關部門所收取不可退還的款項賠償給本人，包括本次購房稅費、保險費、銀行按揭經費及本人此次供樓中所產生的利息費用等。

如《解除合同通知書》送達之日后60天貴司仍未能將以上款項償付完畢，本人將通過法律渠道追究貴司相關責任，并根據同期銀行貸款利率按日向貴司收取滯納金。

特此個人解除合同通知書。

簽名：_______________

第10篇 解除商品房買賣合同通知書

解除合同通知書

致：

三河成功房地產開*有限公司：

陳-永和(法定代表人)先生：

您好!

我與貴公司作為雙方當事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應當在2008年9月30日前向我交付合同項下的房屋(xxx號房)，但截至2008年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構成違約，本人作為合同一方當事人(房屋買受人)現依據該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責任”之約定依法行使解除權，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應向我支付相應的違約金并賠償其他損失。同時，我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權益之權利。

特此告知。

買受人: xxx

_____年___月___日

第11篇 2023解除商品房買賣合同協(xié)議

賣方（下稱甲方）：

地 址：

法 定 代 表 人：

買方（下稱乙方）：

身 份 證 ：

委 托 代 理 人：

委托代理人身份證：

乙方向甲方購買坐落于 （以下簡稱為該商鋪）商品房壹套，雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同（預售）》（以下簡稱買賣合同），合同編號： 號，現經甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產權即與乙方無關。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：

1、此房價成交總價為：（人民幣） 元。

2、乙方已繳付樓款/首期款：（人民幣） 元（含定金）。

3、雙方退款事宜另行約定。

四、乙方應于本協(xié)議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權暫緩推還乙方所有款項。

五、辦理解除合同產生的手續(xù)費由 乙方 承擔。

六、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。除本協(xié)議明確約定外，任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份，甲方執(zhí) 貳 份，乙方執(zhí) 壹 份， 貳 份留存政府相關部門，均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日