辦理房產合同（16份范本）

第1篇 辦理過戶手續(xù)房產買賣合同

2023辦理過戶手續(xù)房產買賣賣方(以下簡稱甲方)：身份證號：

買方(以下簡稱乙方)：身份證號：

甲乙雙方在自愿、平等、誠實守信的基礎上協(xié)商一致訂立本合同，條款如下：

一、房產詳情(以下簡稱該房產)

1、地址：

2、建筑面積2產權證號：

二、成交價及付款方式：

1、該房產成交總價為人民幣(小寫：)該款已含房價，配套設施，維修基金及現(xiàn)有裝修。

2、乙方于月__________(小寫：)給甲方，此定金過戶時沖抵房款。

3、付款方式：乙方于辦理完該房產買賣公證，取得產權處收件收據(jù)時付首款人民幣(小寫：)給甲方，其余款共計人民幣(小寫：)乙方辦理銀行按揭支付給甲方。

4、該房產辦理過戶手續(xù)所需交納的費用由承擔。

三、合約方義務：

1、甲方保證上述產權權屬清楚且對該房的詳情描述及現(xiàn)況說明屬實，并對出售之房有出售之權利且該房屋依法可以出售，且承諾已取得共有權人的同意，有權簽定本協(xié)議，可依法配合乙方交付該房產。

2、甲乙雙方應備齊過戶時所需資料，到公證機關訂立統(tǒng)一的房屋買賣合同，屆時甲乙雙方和其他共有權人必須到場簽字。

四、違約責任：

1、甲方在簽定本合同后不履行本合同條款，或甲方的過錯導致乙方無法履行本合同的，甲方除將乙方已付定金如數(shù)退還外，還應按雙倍的金額(即人民幣)賠償乙方。

2、乙方在簽定本合同后不履行本合同時，甲方不退定金。

3、甲方在辦理完產權過戶后應將該房交付給乙方。若甲方逾期交付該房屋，則每逾期一日，甲方應按房屋價格的千分之五向乙方交付違約金。

4、在房屋移交給乙方時，其該建筑物范圍內的已有設施一并移交給乙方，同時甲方必須結清交房前該房所有產權的物管費、衛(wèi)生費、水、電費、稅收費、收視費等一切費用。

五、補充條款

以上條款雙方不得違約，經雙方簽字后即生效，且具有法律效力。雙方各執(zhí)壹份。

賣方(甲方)：買方(乙方)：

電話：電話：

地址：地址：

第2篇 房產開發(fā)商不辦理產權證起訴狀

原告：

住址：

電話：

被告：

住所地：

法定代表人：

聯(lián)系人：

電話：

訴訟請求：

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：

年 月 日，原告向被告支付 萬元( 元)用于購買被告于 年開發(fā)建成的xx小區(qū)xx號樓 兩套住房，由于該小區(qū)是現(xiàn)房銷售，被告于原告付款當日便將房屋交付入住。年 月日，原告向被告支付該房屋契稅及維修基金，并敦促其早日辦理房屋所有權證，但時至今日，被告方一直以種種原因拖延原告辦理其應有的房屋所有權證，原告多次聯(lián)系被告方該項目的負責人劉xx要求辦理房屋產權手續(xù)，均未果。

綜上所述，被告作為房屋買賣合同的出售方，在原告交付購房款履行了付款義務后，被告方交付房屋即購房合同成立，被告方應當在合同訂立之日起90日內按約定辦理房屋所有權證。根據(jù)《中華人民共和國城市房地產管理法》第60條、《城市房地產開發(fā)經營管理條例》第33條及最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定，被告應當立即辦理房屋產權證并支付違約金。

為維護原告合法權利，特訴請人民法院判允前列訴訟請求。

此致

北京市 人民法院

具狀人

年 月 日

第3篇 房產證辦理授權委托書

委托人□姓名□名稱：_________________法定代表人：_________________

身份證件名稱：_________________證件號碼：_________________

國籍：_________________戶籍：_________________電話：_________________

聯(lián)系地址：_________________郵編：_________________

受托人□姓名□名稱：_________________法定代表人：_________________

身份證件名稱：_________________證件號碼：_________________

國籍：_________________戶籍：_________________電話：_________________

聯(lián)系地址：_________________郵編：_________________

受托人□有、□無轉委托權。

委托期限：________年____月____日至________年____月____日止。

現(xiàn)委托人委托為合法代理人，代理委托人處理坐落于之房地產如下事項：_________________

一、辦理上述土地使用權、房屋所有權初始登記事宜;

二、辦理上述土地使用權、房屋所有權轉移登記事宜;

三、辦理上述土地使用權、房屋所有權變更登記事宜;

四、辦理上述房地產抵押登記事宜;

五、辦理上述地役權登記事宜;

六、辦理上述房地產預告登記事宜;

七、辦理上述房地產更正登記事宜;

八、辦理上述房地產異議登記事宜;

九、辦理上述房地產文件登記事宜;

十、辦理上述房地產注銷登記事宜;

十一、辦理上述房地產補證、換證登記事宜;

十二、領取房地產權證及初始密碼憑證事宜;

十三、領取房地產登記證明事宜;

受托人在其權限范圍內依法所作的一切行為及簽署的一切文件，委托人均予以承認。

委托人(簽章)：_________________法定代表人(簽章)：_________________

第4篇 辦理房產證委托書模板

委托人：性別：出生日期：

身份證編號：暫住證號：

住址：

被委托人：性別：出生日期：

身份證編號：暫住證號：

住址：

委托原因及事項：

本人_________準備購買______________________________房屋（房產證號為：_____________），現(xiàn)因本人工作繁忙，不能親自辦理相關手續(xù)，特委托____________作為我的合法代理人全權代表我辦理如下事項：

1：代為辦理該房產立契過戶，稅務登記及與之相關的一切手續(xù)

2：代為領取房產證

3：代為簽署與交易有關的合同文件等

4：代為辦理銀行放款手續(xù)及貸款資金的劃轉，解凍等與之相關的一切手續(xù)

對委托人在辦理上述事項過程中所簽署的有關文件，我均予以認可，承擔相應的法律責任。

委托期限：自簽字之日起至上述事項辦完為止

委托人有轉委托權

委托人：

年月日

第5篇 辦理房產買賣合同

2023辦理房產買賣甲方(賣方)：_______________

乙方(買方)：_______________

甲、乙雙方于________年________月________日簽訂了《房屋買賣合同》。

甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議，共同遵守：

一、付款時間、方式約定乙方分三次向甲方用銀行卡轉賬方式支付購房款________________萬元整(即______________元)。

第一次：乙方于《房屋買賣合同》簽訂之日支付房款______________萬元整(即______________元);第二次：支付甲方用于償還其在______________支行購買該房屋所借住房按揭貸款本息;第三次：待甲方執(zhí)行完《房屋買賣合同》及本協(xié)議相關條款當日付清全部余款。

二、甲、乙雙方在望城辦理房屋登記機構房屋產權轉移登記手續(xù)，所需稅費由乙方全額繳納。

三、甲方轉讓房屋后，該房屋之附屬從權利(如開發(fā)商贈與的陽臺、花園等)相應轉讓給乙方;乙方即享有該房屋之所有權利，并在全部購房款付清之日，交接鑰匙。

四、甲方保證所轉讓的房屋無任何糾紛，如物業(yè)管理費已交清至______________年__________月等。

五、本協(xié)議經甲乙雙方簽字之日起生效。

六、本合同生效后，甲、乙雙方任何一方無正當理由要解除合同的，責任方須按《房屋買賣合同》及本協(xié)議的有關條款之規(guī)定承擔違約責任，并按實際已付款(已收款)的__________%賠償對方損失。

七、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，均具有同等效力。

甲方(簽字)：_______________

見證人(簽字)：_______________

乙方(簽字)：_______________

第6篇 辦理房產過戶手續(xù)起訴狀

原告：_________________————

住址：_________________————

電話：_________________——————

被告：_________________——————

住所地：_________________————

法定代表人：_________________————

聯(lián)系人：_________________————

電話：_________________————-

訴訟請求：_________________

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：_________________

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

綜上所述，被告作為房屋買賣合同的出售方，在原告交付購房款履行了付款義務后，被告方交付房屋即購房合同成立，被告方應當在合同訂立之日起90日內按約定辦理房屋所有權證。根據(jù)《中華人民共和國城市房地產管理法》第60條、《城市房地產開發(fā)經營管理條例》第33條及最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定，被告應當立即辦理房屋產權證并支付違約金。

為維護原告合法權利，特訴請人民法院判允前列訴訟請求。

此致

————人民法院

具狀人：_________________——————

第7篇 辦理房產證委托書

委托人：性別：出生日期：

身份證編號：暫住證號：

住址：

被委托人：性別：出生日期：

身份證編號：暫住證號：

住址：

委托原因及事項：

本人_________準備購買______________________________房屋（房產證號為：_____________），現(xiàn)因本人工作繁忙，不能親自辦理相關手續(xù)，特委托____________作為我的合法代理人全權代表我辦理如下事項：

1：代為辦理該房產立契過戶，稅務登記及與之相關的一切手續(xù)

2：代為領取房產證

3：代為簽署與交易有關的合同文件等

4：代為辦理銀行放款手續(xù)及貸款資金的劃轉，解凍等與之相關的一切手續(xù)

對委托人在辦理上述事項過程中所簽署的有關文件，我均予以認可，承擔相應的法律責任。

委托期限：自簽字之日起至上述事項辦完為止委托人有轉委托權

委托人：

________年____月____日

第8篇 遲延辦理房產證違約金起訴狀

原告：______________，男女，_____族，_____________年__________月__________日出生，地址：_____________，身份證號：_________________。

被告：_________________嘉粵集團有限公司，地址：_________________湛江市開發(fā)區(qū)綠華路20號匯景名都3號樓2層4號商鋪，法定代表人;朱興明，電話：_________________3393988。

(一)訴訟請求：_________________

1、判令被告立即為原告辦理湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中20號匯景豪庭_____號樓__________房的《房地產權證》;

2、判令被告按照原告已付購房款總額開具發(fā)票;

3、判令被告支付逾期辦理上述房屋房地產權證的違約金_____________元(按已付房價款的1.0%計算);

4、本案的全部訴訟費由被告承擔。

(二)事實與理由：_________________

_____________年__________月__________日，原、被告簽訂了《商品房買賣合同》，合同編號：_________________湛房商no.________________，雙方約定，被告將湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中20號匯景豪庭_____號樓__________房售予原告，該房建筑面積_______________平方米，成交總價________________元。合同簽訂后，原告已于_____________年__________月__________日向被告交付了首期房款_____________元，于_____________年__________月__________日辦理了銀行按揭，支付了余款_____________元，但被告未開具相應的發(fā)票。

被告在_____________年__________月__________日向原告交付了上述房屋，合同約定被告在房屋交付使用后365日內，為原告辦理房地產權證，現(xiàn)距交付房屋日起已超過365日，但被告至今遲遲未為原告辦理房地產權證，所以，原告訴請法院判令被告立即為原告辦理該房屋的房地產權證，并按照合同第十五條約定，逾期辦理的，被告按已付房款的1.0%向原告支付違約金，原告已付房款為________________元，則違約金為_____________元。

鑒于上述理由，原告為維護其合法權益，現(xiàn)特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規(guī)定，向貴院提起訴訟，望判如所請。

第9篇 房產證委托辦理合同

2023房產證委托辦理委托人□姓名□名稱：_________________法定代表人：_________________

身份證件名稱：_________________證件號碼：_________________

國籍：_________________戶籍：_________________電話：_________________

聯(lián)系地址：_________________郵編：_________________

受托人□姓名□名稱：_________________法定代表人：_________________

身份證件名稱：_________________證件號碼：_________________

國籍：_________________戶籍：_________________電話：_________________

聯(lián)系地址：_________________郵編：_________________

受托人□有、□無轉委托權。

委托期限：________年____月____日至________年____月____日止。

現(xiàn)委托人委托為合法代理人，代理委托人處理坐落于之房地產如下事項：

一、辦理上述土地使用權、房屋所有權初始登記事宜;

二、辦理上述土地使用權、房屋所有權轉移登記事宜;

三、辦理上述土地使用權、房屋所有權變更登記事宜;

四、辦理上述房地產抵押登記事宜;

五、辦理上述地役權登記事宜;

六、辦理上述房地產預告登記事宜;

七、辦理上述房地產更正登記事宜;

八、辦理上述房地產異議登記事宜;

九、辦理上述房地產文件登記事宜;

十、辦理上述房地產注銷登記事宜;

十一、辦理上述房地產補證、換證登記事宜;

十二、領取房地產權證及初始密碼憑證事宜;

十三、領取房地產登記證明事宜;

受托人在其權限范圍內依法所作的一切行為及簽署的一切文件，委托人均予以承認。

委托人(簽章)：_________________法定代表人(簽章)：_________________

________年____月____日

第10篇 委托辦理房產出售合同

2023委托辦理房產出售委托人：____________女，____年____月____日出生，公民身份______________________。

受托人：____________，男，____年____月____日出生，公民身份____________________。

委托事項：

本人現(xiàn)有一套房產，位于上海市奉賢區(qū)________路____弄____號____室[建筑面積：________㎡，上海市房地產權證編號：滬房地奉字(20________)第0____________號]，現(xiàn)全權委托辦理上述房產出售的以下相關事宜：

一、代為簽訂買賣合同(辦理公證手續(xù))、辦理產權過戶登記手續(xù)并領取房地產權證;

二、繳納相應稅款及相關費用;

三、代為收取上述房產的全部房款(包括定金、首付款、辦理開具貸款卡、收取買受人的貸款);

四、辦理上述房屋的水、電、煤氣、電話、物業(yè)、有線電視、房屋維修基金等附屬設施變更登記等手續(xù);

五、協(xié)助買受人辦理貸款手續(xù);

六、代為辦理上書房地產買賣過程中的其他相關事宜。

受托人在其權限范圍內依法所作的一切行為及簽署的一切文件，我均予以承認，并承擔相關法律責任。

委托期限：自月日至上述事宜辦理完畢止。受托人無轉委托權。

委托人：

受托人：

簽訂地點：

第11篇 房產證辦理委托書

委托人：_________________身份證號碼：_________________

通訊地址：_________________聯(lián)系電話：_________________

受托人：_________________身份證號碼：_________________

通訊地址：_________________聯(lián)系電話：_________________

委托人購買的長治縣銀河灣公寓小區(qū)號樓單元室(以下簡稱“該房屋”)。現(xiàn)因委托人個人原因，不能親自前往辦理該房屋產權登記相關手續(xù)?，F(xiàn)委托人全權委托上述受托人代表委托人辦理該房屋的產權登記相關手續(xù)，代理權限包括但不限于：_________________辦理房屋所有權證;領取房屋所有權證;辦理房屋手續(xù)抵押;簽署“該房屋”辦理產權登記所需相關文件;繳納契稅、公共維修基金等相關稅費等事宜。

委托人(簽章及指印)：_________________

受托人(簽章及指印)：_________________

第12篇 辦理房產證以及違約金起訴狀

原告：_________________

地址：_________________

電話：_________________

委托代理人：_________________

被告：_________________

地址：_________________

電話：_________________

法定代表人：_________________

一、房產糾紛起訴請求：

1.判令被告立即為原告辦理涉訴房產的房產證;

2.判令被告向原告支付逾期辦理房產證的違約金_____元;

3.判令由被告承擔本案的訴訟費用。

二、房產糾紛起訴的事實和理由：

原告于_____年_____月_____日與被告簽訂了《商品房合同書》，向被告購買位于_____小區(qū)_____號樓_____單元_____層的房屋。原告在支付完所有房款后，于_____年_____月_____日取得正式購房發(fā)票。

房產合同簽訂后，原告依約履行了付款義務，并于_____年收樓入住，被告有義務及時為原告辦理房產證，但被告至今未辦理。

由于雙方在房產合同中并未約定逾期辦理房產證的違約金，因此原告要求被告按照已付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期辦理房產證的違約金，并在規(guī)定期限內辦妥相關房產證;

若被告逾期仍未辦理，致使房產合同無法履行的，原告要求解除購房合同，并要求被告返還購房款，賠償損失。

原告與被告就上述房產糾紛事宜商討未果，現(xiàn)根據(jù)房產法律、法規(guī)的相關規(guī)定，懇請法院查明事實，依法支持原告的起訴請求。

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

第13篇 房產辦理授權委托書

委托人：

身份證 號碼：

住址：

受托人：

身份證號碼：

住址：

在委托人對坐落于福建省**市區(qū)【 商品房買賣合同 號：，開發(fā)商：********有限公司】的房產（以下簡稱'房屋'）所擁有的權利范圍內，現(xiàn)委托以上受托人作為委托人的 代理 人，在委托期限內，受托人有權以委托人的名義辦理下列事項：

1.代為與開發(fā)商辦理接收房屋、產權登記、收取產權登記證書、補交或收取開發(fā)商退還的面積差額等事項。若開發(fā)商出現(xiàn)違約情形時，代為向開發(fā)商提起包括 訴訟 在內的一切手段主張委托人在前述 購房合同 項下的權利，并收取開發(fā)商因此支付的全部款項。

2.代為出租前述房屋，并收取租金。包括但不限于：

2.1.自行或委托房屋中介就出租事宜與第三人接洽；

2.2.與承租人簽訂 租賃合同 ；

2.3.收取承租人直接交納或由中介、第三人轉交的租金；

3.代為轉讓前述房屋，并收取轉讓款。包括但不限于：

3.1.自行或委托房屋中介就房屋轉讓事宜與第三人接洽；

3.2.與買受人簽訂 房屋買賣合同 ；

3.3.收取買受人直接支付的或委托第三人支付的轉讓款，包括買受人向銀行申請的購房 按揭貸款 ；

4.代為向銀行辦理與貸款有關的各項手續(xù)并收取貸款。包括但不限于：

4.1.向貸款銀行申請?zhí)崆斑€貸，簽署并收取與此有關的各類法律文件、憑證及房產證等權屬證書；

4.2.向銀行以前述房產為抵押物進行貸款，簽署并收取與此有關的各類法律文件、憑證，遞交或收取房產證等權屬文件；

4.3.收取銀行發(fā)放的貸款；

4.4.在轉讓房屋時，向銀行辦理與收取買受人支付的轉讓款有關的各項手續(xù)，包括簽署和收取各項法律文件及憑證；

4.5.到銀行或其他機構查詢、打印委托人征信系統(tǒng)信息及信用報告；

5.代為到**市國土資源與房產管理局辦理與房屋產權登記、過戶、抵押、變更登記等有關的各項手續(xù)，包括但不限于：

5.1.辦理產權登記、過戶、抵押、變更登記等手續(xù)，并簽署、遞送和收取有關的各類法律文件、申請書、憑證及房產證等權屬文件；

5.2.辦理退件、撤銷的相關手續(xù)，并簽署、遞送與收取有關的各類法律文件、憑證及房產證等權屬文件；

5.3.辦理與前述房產有關的各類查詢，以及各類與前述房產有關的申明；

5.4.簽署與辦理前述事項相關的各類同意申明/聲明書；

6.到國稅局或地方稅務局辦理與前述房產有關的減免稅費申請手續(xù)，簽署并領取相關法律文件及憑證；

7.到司法機關或仲裁機構查詢、復印并領取上述房產所涉案件的具體情況及相關文件資料。

8.辦理上述房產的物業(yè)管理、水電、煤氣、電話、有線（數(shù)字）電視、網(wǎng)絡等過戶以及變更的相關手續(xù)。

9.辦理與前述房產有關的投保、退保及收取保費手續(xù)，簽署并領取相關文件資料及憑證。

10.轉委托他人辦理本 授權委托書 范圍內的各項事宜，受轉委托人有權獨立辦理受托事項。

委托人在此特別申明，本委托為全權委托，且為保證受托人可以順暢行使受委托的權利，委托人不會自行向開發(fā)商、銀行、房管局等部門申請辦理涉及上述房屋的相關手續(xù)及借用相關資料。

本委托的委托期限為自本委托書簽發(fā)之日起至前述 房產轉讓 至第三人名下且受讓人付清房屋轉讓金之日止。

在委托期限內，委托人不會中途撤銷或變更委托授權事項。本授權為不可撤銷的授權。

受托人在其權限范圍及代理期限內簽署的一切有關合法文件及辦理相關手續(xù)，委托人均予承認。

特此授權！

委托人：

（簽章）

_________年____月____日

第14篇 延期辦理房產證民事起訴狀

原告：__________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。

被告：__________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。

訴訟請求：

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：

原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后六個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。

為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。

此致

__________人民法院

具狀人：_________________

第15篇 辦理營業(yè)執(zhí)照房產證明

一、房產證明

房產證明是房屋產權證的簡稱，房屋產權證包括《房屋所有權證》和《土地使用權證》。業(yè)主辦理房產證首先需要開發(fā)商確權。即開發(fā)商在商品房竣工驗收合格后，30天內必須辦理確權登記手續(xù)。購房者必須在房地產開發(fā)企業(yè)已經辦理初始登記并領取房地產權屬證明書(俗稱大產權)的基礎上，才能申請辦理所購房屋的轉移登記，領取房地產權證。只要是新建的商品房，無論其是否出讓，產權最后如何分配，在初始登記時，登記機關均是直接將全部產權登記在開發(fā)經營企業(yè)名下的。

二、辦營業(yè)執(zhí)照所需房產證明材料：

在工商營業(yè)辦理執(zhí)照過程中，加盟商需要提供的資料，因所租房屋的具體情況而有所有同，各種不同情況是：_________________注：_________________所有都需租賃協(xié)議

1)用自有房產經營的，提交房屋產權證復印件，商品房買賣合同(購房合同)。

2)使用租賃房屋的，提交租賃協(xié)議復印件和出租方的房屋產權證復印件。租賃協(xié)議以河南金城國際旅行社有限公司的名義簽署。

3)租賃房屋尚未取得房屋產權證的，屬城鎮(zhèn)房屋的，提交房地產管理部門的證明或竣工驗收備案表、購房合同及房屋預售許可證復印件。

4)租賃房屋屬非城鎮(zhèn)房屋的，提交當?shù)卣?guī)定的相關證明。(居委會蓋章證明)

5)出租方為賓館、飯店的，提交賓館、飯店的營業(yè)執(zhí)照復印件以及有關部門的場地證明。

6)使用軍隊房產作為住所的，提交《軍隊房地產租賃許可證》復印件。7)將住宅改變?yōu)榻洜I性用房的，屬城鎮(zhèn)房屋的，還應提交《登記附表——住所(經營場所)登記表》及所在地居民委員會(或業(yè)主委員會)出具的有利害關系的業(yè)主同意將住宅改變?yōu)榻洜I性用房的證明文件;屬非城鎮(zhèn)房屋的，提交當?shù)卣?guī)定的相關證明。

8)各地工商行政管理部門要求的其他材料。

三、辦營業(yè)執(zhí)照房產證明怎么寫

除流動性經營行為的，其它經營在辦理執(zhí)照過程中，提供當?shù)胤慨a管理局出具的房產證明，需要出具房產產權證明的復印件或房產租賃協(xié)議書(書面形式不一樣，但歸根目的是相同的)，兩者有一即可。但租賃協(xié)議必須規(guī)范，一般工商有要求限制，其目的也是為了證明房產的歸屬權。

房屋所有權人證明書

茲證明坐落在_________________省_________________市________________地方的商品房一套，房屋情況如下：_________________座向________________，數(shù)量_____________間(套)，結構_____________層，實用面積_________________平方米。上述房屋的所有權歸________________、________________、所有、特此證明。

證明單位蓋章_________________

第16篇 遲延辦理房產證違約金起訴狀簡易

原告：___________________，男，漢族，____年_月_日出生，住______________電話：_______________________

被告：__________________________公司地址：______________________________

法定代表人：______________________電話：_______________________

訴訟請求：_________________

1、判決被告向原告支付逾期辦理房屋權屬證書的違約金人民幣_______元;

2、本案訴訟費用由被告承擔。

事實與理由：_________________

____年_月_日，原告與被告簽訂《商品房買賣合同》購買被告開發(fā)建設的“_____”第_幛_層___號房。合同約定____年_月_日前交房，于交房后___日內辦理棟產權證，取得棟產權證后__日內辦理房屋所有權證及土地使用權證。即被告應當于____年_月_日前為原告所購房屋辦理房屋所有權證書。但直至____年_月_日，原告才取得房屋所有權證書。……

該文章免費閱讀，以下是該文章的全部內容：_________________

原告：___________________，男，漢族，____年_月_日出生，住______________電話：_______________________

被告：__________________________公司地址：______________________________

法定代表人：______________________電話：_______________________

訴訟請求：_________________

1、判決被告向原告支付逾期辦理房屋權屬證書的違約金人民幣_______元;

2、本案訴訟費用由被告承擔。

事實與理由：_________________

____年_月_日，原告與被告簽訂《商品房買賣合同》購買被告開發(fā)建設的“_____”第_幛_層___號房。合同約定____年_月_日前交房，于交房后___日內辦理棟產權證，取得棟產權證后__日內辦理房屋所有權證及土地使用權證。即被告應當于____年_月_日前為原告所購房屋辦理房屋所有權證書。但直至____年_月_日，原告才取得房屋所有權證書。

根據(jù)合同約定及法律規(guī)定，被告的行為已構成違約，應支付原告違約金。因此，特向貴院起訴，請求依法維護原告的合法權益。

此致

__市__區(qū)人民法院

具狀人：_________________