- 目錄
第1篇 半成品加工承攬合同
2023半成品加工承攬定作方：合同編號：
承攬方： 簽訂地點(diǎn)：
一、項(xiàng)目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注 簽訂時間： 年 月 日
項(xiàng)目名稱
任務(wù)量(工時)
酬 金
完成期限
備注
包 干
工資/小時
合計(jì)人民幣金額(大寫)
(注：空格如不夠用，可以另接。)
二、項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
五、結(jié)算方式及期限
六、違約責(zé)任
七、解決合同糾紛的方式
八、雙方協(xié)商的其它條款
定 作 方 承 攬 方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見：
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 經(jīng)辦人：
電 話： 電 話：
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
開戶銀行： 開戶銀行： 年 月 日
帳 號： 帳 號： (注：除國家另有規(guī)定外，
郵政編碼： 郵政編碼： 鑒(公)證實(shí)行自愿原則)
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
監(jiān)制部門： 印制單位：
第2篇 加工半成品承攬合同書
(一)案件基本事實(shí)
__年月至今，印務(wù)公司與生物公司簽訂加工承攬合同，約定由印務(wù)公司為生物公司印刷包裝盒和產(chǎn)品說明書等物品。合同對品名、數(shù)量、金額、驗(yàn)收、結(jié)算等事項(xiàng)以及違約責(zé)任和糾紛的處理方式進(jìn)行了詳細(xì)的約定。
簽約后，印務(wù)公司依約完成印刷工作，并及時送達(dá)合同指定地點(diǎn)交生物公司驗(yàn)收入庫。但生物公司只支付少量報(bào)酬，余款二十多萬元(具體金額有待進(jìn)一步核算)一直拖延未予支付。
(二)對雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的分析
1、雙方承攬合同關(guān)系合法有效，對此不應(yīng)有異議。
2、印務(wù)公司完成工作，生物公司應(yīng)支付相應(yīng)報(bào)酬。具體金額有待細(xì)查。
3、生物公司逾期支付報(bào)酬，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
按合同第十一條第5項(xiàng)規(guī)定，生物公司應(yīng)按銀行逾期借款利息償付違約金。由于生物公司的付款系根據(jù)定作情況分期履行，而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應(yīng)在詳細(xì)調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合合同約定以及法律規(guī)定作出盡可能有利于印務(wù)公司的解釋和計(jì)算。
(三)對本案的預(yù)期
由于生物公司的違約事實(shí)較為明確，在協(xié)商不成的情況下，起訴至法院應(yīng)能得到判決支持。但同時應(yīng)注意：
1、精密做好生物公司的財(cái)產(chǎn)調(diào)查工作，確定其償付能力，必要時可要求專業(yè)調(diào)查公司的參與;
2、為爭取印務(wù)公司的利益化，同時減少訴訟過程中的爭議，在訴前還應(yīng)做好證據(jù)的詳盡收集等準(zhǔn)備工作。
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點(diǎn)：__________
第3篇 半成品承攬加工合同
承攬方(甲方)：_________
定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱：_________
型號：_________
規(guī)格：_________
質(zhì)量要求：_________
計(jì)量單位：_________
數(shù)量：_________
加工費(fèi)：_________
單位總價(jià)：_________
第二條加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗(yàn)時間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。
第三條加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱：_________
型號：_________
規(guī)格：_________
質(zhì)量要求：_________
計(jì)量單位：_________
數(shù)量：_________
單價(jià)：_________
總價(jià)：_________
圖紙、技：_________
術(shù)資料及：_________
交付時間：_________
第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱：_________
交付時間：_________
交付地點(diǎn)：_________
交付數(shù)量：_________
包裝要求：_________
檢驗(yàn)方法：_________
運(yùn)輸方法：_________
運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
第4篇 半成品加工合同書
需方：
供方：
一、工程名稱：
二、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格：
序號材料名稱及規(guī)格型號數(shù)量單位綜合單價(jià)(元)結(jié)算方式金額(元)
合計(jì)約(人民幣)： 備注：
三、交貨時間：
1、收到預(yù)付款后xx個工作日出貨，總制作工期為xx天(具體按工地進(jìn)場情況調(diào)整)。
2、補(bǔ)充：
四、付款方式：(轉(zhuǎn)賬支付)所有款項(xiàng)以進(jìn)入供方賬戶為準(zhǔn)。
1、收到預(yù)付款計(jì)人民幣xx萬元(￥：xx)。
2、剩余全部款項(xiàng)提貨時每車付清。
3、以上單價(jià)及貨款含16%增值稅專用發(fā)票、供方提供報(bào)建所需輔材合格證。
工程材料單價(jià)已包含加工廠內(nèi)裝卸費(fèi)。需方按工程材料實(shí)際用量向供方支付費(fèi)用，款到發(fā)貨，款到后三個工作日內(nèi)，供方提供國家規(guī)定的增值稅16%增值稅專用發(fā)票。(供貨方先提供相應(yīng)等額發(fā)票給購買方，購買方方可支付貨款)供方如果提供的增值稅發(fā)票為虛假或虛開發(fā)票，被相關(guān)政府部門查出，一切責(zé)任由供方承擔(dān)，且供方按所開虛假發(fā)票金額的50%向需方支付違約金。
鑒于本合同雙方約定的付款方式為款到發(fā)貨，如供方未收到需方支付的款項(xiàng)，擅自供貨，由此造成的所有責(zé)任、損失、費(fèi)用由供方自行承擔(dān)，與需方無關(guān)。
4、成品完成后一個星期內(nèi)需將構(gòu)件全部運(yùn)走，如超出一個星期沒運(yùn)走，供方每天將收取20元/噸的堆場費(fèi)。如超過一個星期供不完貨，供方每天將賠償需方20元/噸的誤工費(fèi)。
5、圖紙深化分解、零件圖由需方提供，供方按圖制作。
五、交貨方式及地點(diǎn)： 甲方來車自提，乙方負(fù)責(zé)在加工廠裝車 。
六、質(zhì)量要求：按圖施工，由需方指派_________身份證_：_____________工廠內(nèi)驗(yàn)收簽字為合格(如未按圖紙要求出現(xiàn)尺寸錯誤有供方負(fù)責(zé)處理)
七、涂料要求：
八、余料處理：供方處理。
九、違約責(zé)任：如有一方違反合同約定，違約方需賠償守約方每天按合同總款%的比例補(bǔ)償給守約方。
十、其它：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，效力相同，合同自雙方簽字之日起生效，貨品和款項(xiàng)兩清后即失效，未盡事宜，雙方另行協(xié)商。本合同在履行期間發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由供方所在地人民法院管轄處理。
需 方(章)：
需 方 代 表：
聯(lián) 系 電 話 ：
日 期 ：
承 包 方(章)：
開 戶 銀 行：
開 戶 行：帳 號：
聯(lián) 系 人：
聯(lián) 系 電 話 ：
日 期 ：
