- 目錄
第1篇 塑料購銷合同范本常用版
供方:__________ (以下簡稱“甲方”)
需方:_____________ (以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方為明確各自的權利和義務,在平等協商的基礎上,基于各自的真實意思表示,達成本合同以便共同遵守。
一. 產品名稱、型號、數量、金額
二. 產品質量
1. 雙方一致確認,本合同約定之產品應達到的質量標準為:
該產品經過出廠檢驗合格的標志或附有以標簽、文件等方式制作的產品合格證,甲方承諾:該標志、合格證所稱的“合格”,即表示該產品質量符合甚至高于本合同第二條約定的質量標準。
3. 如甲方產品質量不符合約定的標準,甲方應承擔違約責任和賠償責任,賠償乙方的直接經濟損失和因此導致乙方重新購買同類產品的合理差價、乙方因此需向第三方承擔的違約責任、賠償責任等相關間接經濟損失。
三. 付款及結算方式:
1. 款到兩日內發(fā)貨,____月____日前首甲方支付首次貨款金額____%共計____________元(人民幣________元整),余款10%共計25875元(人民幣________________元整)在甲方驗收合格后的5個工作日內一次結清。
2. 結算方式:甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方指定財務人員銀行收款帳戶為:
銀行戶名:________________________
銀行賬號:________________________
銀行開戶行:________________________
四.交付方式
1. 經雙方協商一致,共同確認本合同約定之產品的交付方式為甲方送貨至乙方指定的 地點。 甲方因送貨發(fā)生的費用由甲方自行承擔。在甲方將產品送達至乙方指定的地點之前,無論乙方付款與否,該產品的損毀、滅失等一切風險均由甲方承擔,在乙方檢驗并在送貨單上簽字確認接收后,該風險始轉移給乙方。
2. 交付地點
乙方指定的交付地點為:廣州市白云區(qū)紅旗路29號之一廣州藍茜塑膠制品有限公司內。
3. 甲方向乙方交付產品時,應該由甲方或實際承運人向乙方提供送貨的產品清單并留存 一份給乙方保存。乙方接收人員在送貨單上的簽字或乙方在該送貨單上的蓋章行為,視為為甲方完成交付義務。但上述行為僅表明乙方接收了甲方發(fā)送的如該清單所列的數量、型號的產品,并不表示乙方已經檢驗完畢,乙方檢驗應該在檢驗期內進行。
4.甲方應按照乙方送貨通知指定的期間向乙方履行交付義務。 如甲方超出乙方指定的交付期___5__日交付的,乙方可以拒絕接收,同時單方解除合同并要求甲方承擔相應賠償責任,包括乙方因此延誤工期形成的罰款、損失以及臨時購買其他替代產品的差價。
五. 檢驗及質量保證
1. 在甲方將本合同約定的產品按照本合同的約定交付乙方后,乙方應首先即時對甲方送貨的數量、型號進行清點、檢查,并在甲方或承運人提供的送貨單上簽字。對于產品數量不符合本合同約定的,乙方有權只按照實際接收的數量簽收。對于產品型號與本合同約定不一致的,乙方有權只簽收符合約定的部分,對不符合約定的產品由甲方負責調換,因此發(fā)生的費用由甲方自行負責。因上述情況導致乙方沒有按照本合同約定的數量接收產品的,對未接收部分的檢驗期間順延,且乙方有權僅就實際接收的數量付款。
2. 乙方接收產品后,應在本合同約定的檢驗期間內及時對產品進行質量檢驗。乙方的質 量檢驗僅限于對該產品的外觀或明顯質量瑕疵(如:損壞、變質等)進行檢驗。對于乙方檢 驗后出現的該產品內在的、不宜發(fā)現的質量問題,甲方需依法在該產品的質量保證期內承擔 相應的質量保證責任。
3. 雙方經過協商一致確定檢驗期間為______日,自乙方收到甲方的產品之日起開始計算。乙方應當在檢驗期間內將產品的存在外觀上或其它明顯質量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的,視為產品質量無外觀上的或其它明顯的質量瑕疵。
4. 因甲方產品出現質量問題的,乙方可暫扣尚未支付給甲方的貨款用以抵償其損失,或在甲方依照本合同約定承擔了相應的賠償責任后再行支付甲方。乙方因本條所述原因暫扣甲方貨款的,不屬于逾期付款,不支付遲延履行金。
六. 退貨
1. 因甲方產品質量不符合本合同約定的,乙方有權退貨并要求甲方退還全部貨款。
2. 對于乙方因甲方產品質量不符合本合同約定而發(fā)生經濟損失的,甲方在退還全部貨款 后還應當承擔相應的賠償責任。
八. 違約責任
1. 甲、乙雙方違反本合同任何一條之約定,即視為違約。違約方須向守約方承擔相應的 違約責任。
2. 本合同針對違約方的具體違約行為需承擔的違約責任約定不明確的,違約方應當承擔 守約方因違約方違約行為所發(fā)生的實際經濟損失的賠償責任,包括守約方因此需要向第三方 承擔的賠償責任。
3. 對雙方都違反本合同約定的,各自承擔相應的違約責任。
九. 不可抗力
1. “不可抗力事件”指一方無法控制的,致使該方無法履行其在本合同項下義務的事件。
2. 若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所規(guī)定的義務,該方應在不可抗力事件發(fā)生后十四日內書面通知另一方,雙方應盡其最大可能減少損失。若發(fā)生不可抗力事件,一方無需對因不能履行或損失承擔責任,并且不得視為對本合同的違約。遭受不可抗力的一方應采 取適當的措施最大限度的減少或消除不可抗力的影響,并嘗試恢復履行受影響的義務。
十. 其他
1. 合同雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議的,雙方首先應協商解決,協商不成時,可向合 同履行地人民法院提起訴訟。
2. 本合同未盡事宜,經雙方協商一致后,可另行簽訂補充協議,補充協議為本合同之有效組成部分。
3. 本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。
4. 本合同自雙方蓋章或授權代表簽字之日起發(fā)生法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第2篇 塑料購銷合同是怎樣
委托方:
被委托方:
合同雙方為明確各自權利和義務,經友好協商,按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規(guī)定,特訂立本合同。
一、承攬標準
二、質量要求及技術標準:以客戶提供稿件的確認件為準,按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量:
所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預付 14.9 萬元,每單款包裝累計達到貨值 15萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間:
每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發(fā)票,委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法:按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間: 承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版的交貨時間:稿件客戶確認后 20天交貨,返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質保金2萬元,質保金在結款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔,委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定:交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗收時間:自承攬方交付產品之日起,委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗,若產品的數量或質量不符合合同約定,委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議,并不得動用產品,否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現的質量缺陷,使用期內發(fā)生問題,除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協商解決。
十二、知識產權:委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利,著作權等知識產權,委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書,營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章),條碼證,qs證等。委托方對提供的所有材料的真實性,合法性負責,如委托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛,由委托方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章),qs證,印刷執(zhí)照復印件(蓋公章),第三方檢測報告。
十五、違約責任:
1、承攬方未按合同規(guī)定的質量交付定作物,委托方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規(guī)定的,委托方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,委托方仍然需要的,應當照數補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產品視為交貨);未經委托方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定,使委托方錯過了產品上市的最佳時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務,雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,均按《中華人民共和國民法典》有關條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協商解決,協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方蓋章之日起生效,但合同約定有預付款的,自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
甲方
乙方
第3篇 再生塑料購銷合同
合同編號:______________
合同簽訂地址:______________
甲方(需方):______________
乙方(供方):______________
依據《中華人民共和國民法典》、《產品質量法》等有關法律、法規(guī),甲乙雙方經友好協商,自愿訂立本合同,以便共同遵守。
一、產品名稱、型號規(guī)格、單位、數量及價格
產品的種類、品名、品牌、規(guī)格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位及單價、數量、總價詳見本合同附件。
二、 產品交貨方法及時間
1、交貨時間:合同簽訂生效后,乙方于 年 月 日前將本合同產品發(fā)給甲方;
2、乙方將合同產品運輸至甲方,交貨地點為
3、運輸方式:□快運 □鐵路 □航空 □市內送貨 □其他
三、付款方式及期限
甲方用以下第 項付款方式付出合同款項:
1、現款: 甲方于 200 年 月 日以 付款方式付出合同全額款項;
2、延期支票: 甲方以延期支票的形式支付全額款項,付款日期為 ;
3、延期付款: 甲方收到乙方所供貨物后的 內付清全部合同款項;
4、乙方在收到甲方貨款后,向甲方開具銷售發(fā)票。
四、所有權
如甲方未能在合同約定的付款期限內履行完付款義務,貨物的產權屬于乙方,乙方有權將貨物收回或要求甲方支付全部貨款并承擔違約責任。甲方需承擔因違約給乙方造成的經濟損失,包括但不僅限于支付違約金、貨物收回費用和如果本合同完全履行給乙方帶來的預期利潤及其他相關費用。
五、驗收期限及方式
1、甲方須在收到貨物后 2 日內組織完成全部貨物的驗收。若貨物抵達后的2日內無書面或傳真向乙方提出質疑,則視為驗收合格。
2、產品驗收標準:根據原廠產品出廠標準要求和合同技術參數驗收。
六、質量保證及售后服務
1、產品質量標準按照廠商出廠標準執(zhí)行。
2、提供產品廠家標準服務與保修,免費提供電話技術支持和咨詢,同時提供各種有償服務。
3、 其他服務約定:
七、違約責任及糾紛處理
2、甲方延遲付款1—5天,每天按遲付金額的0.1%計算違約金;5天以上按遲付金額的0.3%計算違約金。
3、供需合同一旦簽定后,單方面解除合同的一方應支付對方合同金額的20%作為賠償金。
4、甲方違反合同約定拒絕接貨,或甲方在合同生效后中途退貨,應當向乙方償付退貨部分貨款20%的違約金。
5、本合同在執(zhí)行過程中產生爭議,雙方應采取協商解決或由常州市工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,可依法向人民法院訴訟,雙方當事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管轄。
八、不可抗力及風險轉移
1、當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因(戰(zhàn)爭、火災、洪水、臺風、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同應在24小時內向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,須在7日內向對方出具主管部門提供的不可抗力的原因不能履行合同的證明材料。在發(fā)生不可抗力的情況下,應允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據實際狀況可部分或全部免于承擔違約責任。
2、本合同中,不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
3、貨物的風險自甲方簽收后轉移至甲方。
九、附則與其它
1、本合同如有未盡事宜,須經雙方協商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同簽名人員有權代表甲方,保證合同履行。如因甲方需要,該人員不能代表甲方,則甲方應立即書面通知乙方,如因甲方未立即通知乙方而給乙方造成損失或費用由甲方負擔。
4、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后生效。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
第4篇 模具塑料購銷合同
2023模具塑料購銷模具塑料購銷合同
甲方:_________________乙方:_________________
茲有甲方委托乙方設計制造以下零件的模具:_________________
序號 模具名稱 型腔數 模具材料 制作周期 模具總價(萬元)
一.甲方應承擔的主要工作和責任
1.由甲方提供3d圖1份或樣件,并提供塑料型號。
2.乙方在模具設計及制造過程中對圖紙如有疑問,甲方應在二十四小時內答復,否則乙方有權推遲首試時間和交模時間。
3.圖紙如有改動,甲方應盡快通知乙方,如因甲方圖紙改動使乙方造成重大損失的,甲方應承擔全部責認。
4.甲方有權力全面審核模具的結構和所有的材料。
二.乙方要承擔責任和工作。
1.乙方要按甲方圖紙設計制造模具,并在規(guī)定時間內完成模具,
2.模具在正常使用下壽命不小于30萬次。
3.乙方應配合甲方調試模具直至生產出合格制品。
三.驗收程序和標準:_________________
1.制品按甲方提供的樣品及要求檢驗。
2.模具合格后由乙方負責運至甲方,費用由乙方承擔。
四.模具價格及付款方式:_________________
1.以上模具總價:_________________元整。
2.甲方應在合同鑒定日預付模具定金模具總價的50%,模具制作完成,雙方協商確認后一次性付清。
3.五.違約責任:_________________
1.乙方應在天內提供全部模具首試合格樣件.
2.合同生效后,雙方不能單方面終止合同,否則違約方應賠償對方一切損失。
六.違約解決方法:_________________
1.由雙方協商解決。
2.無法協商的由法庭仲裁。
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。合同雙方簽字后立即生效,請雙方自覺遵守。
甲方:_________________乙方:_________________
法人:_________________法人:_________________
電話:_________________電話:_________________
簽定日期:_________________年月日
第5篇 塑料購銷合同
供方:浙江天風塑料機械廠 簽訂地點:
需方:_____________________________ 簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間:
第二條 質量標準: ___________________________________________________________________。
第三條 需方對質量的條件及用途:_____________________________________________________。
第四條 產品計量方法以及合理損耗計算方法:___________________________________________。
第五條 包裝標準、包裝物的供應與回收及費用負擔:_____________________________________。
第六條 隨貨提交資料:_______________________________________________________________。
第七條 標的物的所有權自提貨時起轉移,但需方在約定支付日期內未履行支付價款義務,標的物屬于供方所有。
第八條 交(提)貨方式、地點:_______________________________________________________。
第九條 運輸方式及到貨地點和費用負擔:_______________________________________________。
第十條 驗收標準、方法、地點及提出異議期限:__________________________________________
________________________________________________________________________________________。
第十一條 結算方法、付款方式及期限:_________________________________________________。
第十二條 如需提供擔保,需另立合同擔保書,作為本合同附件。
第十三條 供方對質量保證和負責期限:_________________________________________________。
第十四條 本合同解釋的條件:根據《中華人民共和國合同法》的有關條款執(zhí)行。
第十五條 違約責任:_________________________________________________________________。
第十六條 解決合同爭議的方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成,依法向人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________。
第十八條 本合同以_________方式簽定,一式_____份,雙方各執(zhí)_____份。自雙方簽章之日起生效。
第十九條 本合同若有未了事項,經雙方協商簽定的協議書、合同書和本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,經協商達成的協議書均作為附屬合同執(zhí)行。
第二十條 合同期限:自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。