歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 施工合同

建筑裝飾裝修施工合同(13份范本)

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):21

建筑裝飾裝修施工合同

第1篇 小區(qū)建筑裝飾裝修工程施工合同

2023小區(qū)建筑裝飾裝修工程施工承包方(乙方):________________

發(fā)包方(甲方):________________

茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。

一)工程概況

1、工程名稱:________________

2、工程地點(diǎn):________________

3、承包內(nèi)容:________________

4、承包范圍:________________

5、承包方式:________________

6、質(zhì)量要求:《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

7、工期要求:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

二)甲方工作

1、甲方指派________________為駐工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理工作,對(duì)乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。向乙方提供臨時(shí)水電。

三)乙方工作

1、乙方

________________為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗(yàn)收交鑰匙前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。

3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。

四)關(guān)于質(zhì)量的約定

1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范作為本工程的質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗(yàn)收,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。

3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

4、本工程質(zhì)保期為________________年,質(zhì)量保修期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。

五)關(guān)于工期的約定

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期,工期順延。

2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。

3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。

六)關(guān)于價(jià)款和結(jié)算的約定

七)關(guān)于材料的約定

八)關(guān)于安全生產(chǎn)的約定

九)關(guān)于違約責(zé)任的約定

1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項(xiàng)目再次進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。

2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金________________元。

3、乙方必須給進(jìn)場施工的工作人員購買人身保險(xiǎn),在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償,且甲方有權(quán)單方終止本合同。

本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。

甲方(簽章):________________

乙方(簽字):________________

第2篇 建筑裝飾裝修施工熱門合同樣書

裝飾裝修施工合同樣本

-02-27 13:48

相關(guān)專題

范文合同范本承包合同裝飾裝修合同樣本裝修施工合同樣本裝飾裝修工程施工合同裝飾裝修施工合同范本裝飾裝修施工合同建筑裝飾裝修施工合同家庭裝飾裝修施工合同住宅裝飾裝修施工合同

隨著現(xiàn)代生活質(zhì)量水平的提高,裝飾裝修也越來越復(fù)雜,那么對(duì)于裝飾裝修施工合同你是怎樣理解的以下是在小編為大家整理的裝飾裝修施工合同范文,感謝您的欣賞。

裝飾裝修施工合同范文一

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

第一條:工程概況

1.1工程名稱:

1.2工程地點(diǎn):

1.3工程裝飾裝修建筑面積:

1.4工程內(nèi)容及做法(見報(bào)價(jià)單和圖紙);

1.5工程承包,采取下列第 種方式:

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

(3)乙方包工。

1.6工程期限____日(以實(shí)際工作日計(jì)算);

開工日期________年____月____日;

竣工日期________年____月____日。

第二條:工程價(jià)款

(1) 工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣):金額大寫:

(2)報(bào)價(jià)單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。

第三條: 工程設(shè)計(jì)

3.1 乙方根據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行本工程施工,甲方必須提供有關(guān)本工程的土建施工圖及有關(guān)設(shè)計(jì)要求。甲方不得隨意更改設(shè)計(jì),合同簽訂后甲方若有設(shè)計(jì)更改必須提前3個(gè)工作日通知乙方并支付由此產(chǎn)生的相應(yīng)費(fèi)用。

3.2 乙方需嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工,不得隨意更改,如因現(xiàn)場需要必須變更,需雙方協(xié)商后確定最終施工方案,乙方方可進(jìn)行施工。

3.3 乙方編制本工程的裝飾工程預(yù)算書提交給甲方,經(jīng)甲、乙雙方共同確認(rèn)后,作為本工程付款依據(jù)。

第四條: 材料供應(yīng)

4.1 甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

4.2 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,如有差異應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

第五條:工程價(jià)款及結(jié)算 合同一經(jīng)簽訂,甲方以甲,乙雙方共同確認(rèn)的預(yù)算價(jià)款作為依據(jù),按以下約定支付工程款:乙方進(jìn)場前____日內(nèi),甲方應(yīng)付總工程款的 %,計(jì) (大寫);當(dāng)工期進(jìn)度過半甲方

第二次付總工程款的 %,計(jì) (大寫)。剩余尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算,計(jì) (大寫)工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料交送甲方,甲方結(jié)清尾款。

第六條:工程工期

6.2 甲方要求比合同約定的工期提前竣工應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

6.3 甲方未按約定完成工作影響工期,工期順延。

6.4 乙方責(zé)任不能按期開工或無故停工影響工期,工期不順延。

6.5 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成停電、停水及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(累計(jì)計(jì)算),按一天順延工期。

6.6 由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

6.7 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

6.8 施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。

6.9 施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。

第七條:工程質(zhì)量及驗(yàn)收

7.1 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。

7.2 甲,乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),手續(xù)以 簽單為準(zhǔn)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收,乙方可以自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成的窩工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期也予順延。

7.3 工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方需在____日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定期限內(nèi)未能組織驗(yàn)收需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。甲方需承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管及相關(guān)費(fèi)用。

第八條: 安全生產(chǎn)和防火

8.1 因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

8.2 因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第九條: 其他事項(xiàng)

9.1 開工前 天,甲方全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,陳x等甲方要采取保護(hù)措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設(shè)備(此費(fèi)用不計(jì)入合同價(jià)款中),并說明使用注意事項(xiàng)。

9.2 如須拆改建原建筑結(jié)構(gòu),建筑外觀或設(shè)備管線,甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),乙方不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。

9.3 甲方要配合乙方協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好保衛(wèi)、消防等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

9.4 乙方嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或說明進(jìn)行施工,并做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查;乙方根據(jù)施工現(xiàn)場如需對(duì)圖紙進(jìn)行改動(dòng),在未影響整體效果的情況下,乙方可以不向甲方匯報(bào),否則乙方需征得甲方同意后改變施工方案。

9.5 乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對(duì)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位(住戶)的關(guān)系。

9.6 工程竣工未移交甲方之前,乙方負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

第十條:維修約定

10.1 本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日算起,為 個(gè)工作日。

10.2 因甲方使用不當(dāng)或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問題,乙方實(shí)行有嘗維修

10.3 甲方在使用過程中要求更改或增加項(xiàng)目時(shí),乙方實(shí)行有嘗服務(wù)

第十一條: 違約責(zé)任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額10%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十二條: 爭議解決

1

2.1 本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;蛳蚴惺覂?nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。

1

2.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;或向人民提起訴訟。

第十三條: 合同的變更和終止

1

3.1 合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

1

3.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第十四條: 合同生效

1

4.1 本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

1

4.2 補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

1

4.3 本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式 份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

第十五條: 附件

1

5.1 施工圖紙共 張。

1

5.2 裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共 頁

1

5.3 其他: 共 頁

甲方(簽章): 乙方(簽章):

委托代理人: 法定代表人:

電 話: 電 話:

________年____月____日________年____月____日

第3篇 建筑裝飾裝修工程施工合同違約訴訟書

原告:______________有限公司,住所地:________市__________路_________室。

法定代表人:______________,_____________有限公司董事長。

被告:_________________,男,________年________月________日出生,漢族,住__________市__________區(qū)__________路_________號(hào)。

訴訟請(qǐng)求

一、判令被告支付原告工程款_________元,違約金_________元;

二、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由

原告于________年________月________日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項(xiàng)目,合同價(jià)款為人民幣_(tái)________萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當(dāng)日支付_________萬元;本項(xiàng)目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付_________萬元;項(xiàng)目整體完工后三個(gè)月至一百天內(nèi)支付_________萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照_________元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗(yàn)收_________個(gè)月后_________天內(nèi)支付剩余_________萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務(wù),而被告卻在支付第一筆合同價(jià)款和第二筆價(jià)款的一半(即_________萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項(xiàng)。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院,請(qǐng)依法判決,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。。

此致

__________市__________區(qū)人民法院

具狀人:______________

________年________月________日

第4篇 建筑裝飾裝修施工標(biāo)準(zhǔn)合同范本

委托方(甲方):_________________

承接方(乙方):_________________

工程項(xiàng)目:_______________________

分公司 (以下稱甲方)系_________________公司依法設(shè)立的分支機(jī)構(gòu),具有獨(dú)立的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司(以下稱乙方) 系根據(jù)我國法律注冊(cè)的合法組織,具有簽訂履行本合同的資格和能力。

甲方根據(jù)通信建設(shè)需要將_________________工程發(fā)包給乙方建設(shè)施工,乙方同意作為承包方承包該項(xiàng)目工程。為明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù),保證本工程順利完成,根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》及其他有關(guān)法律、 法規(guī) ,本著平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,簽訂本合同。

第一條 工程概況

(一)工程名稱: ______________________________。

(二)工程地點(diǎn):_______________________________。

(三)總計(jì):施工面積_____________________平方米。

(四)施工內(nèi)容:

本工程項(xiàng)目如下:

1. 拆除維修

2.建筑裝修

3.電氣照明

4.綜合布線

5.配電工程

6.消防工程及報(bào)批驗(yàn)收

7.工程開工日期:________年____月____日

8.工程竣工日期:________年____月____日

9.工程總天數(shù):________________________________天

第二條 工程價(jià)款

(一) 包括為實(shí)施和完成合同所需的勞務(wù)、材料、機(jī)械、安裝、質(zhì)檢、保修、管理、利潤、稅金、政策性調(diào)價(jià)、施工措施費(fèi)用、市場變化以及合同所含的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用

(二)工程總價(jià)款(金額大寫)_________ 元(含稅金)。

第三條 質(zhì)量要求

(一)工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可

(二)施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同

(三)甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接

(四)所有隱蔽工程必須經(jīng)甲方代表簽證認(rèn)可后方可隱蔽。

第四條 材料供應(yīng)

(一)本工程系包工包料工程,在裝修工程承包范圍內(nèi)施工所需材料或產(chǎn)品原則上由乙方采購,乙方所用裝修材料必須與設(shè)計(jì)方案要求相符,達(dá)到合格以上,其材料、產(chǎn)品品牌、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、性能等必須符合設(shè)計(jì)要求和防火要求,嚴(yán)禁使用改制鋼材材料

(二)在承包范圍內(nèi)施工所需的主要材料,其品牌、等級(jí)、價(jià)格等進(jìn)場前必須經(jīng)甲方委托的監(jiān)理簽字確認(rèn)

(三)乙方須嚴(yán)格按照國家有在價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見本合同附件

(二)《裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪

作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方

(四)乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)

(五)乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件預(yù)算單的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第五條 付款方式

(一)因本工程需要進(jìn)行拆除修補(bǔ)裝修,裝修工程總價(jià)款定為_________元,先預(yù)付裝修總價(jià)款的_____%,合計(jì) 元,于簽定合同后___ _天內(nèi)支付

(二)工程進(jìn)度款:待裝修工程完成達(dá)到_____%,經(jīng)監(jiān)理單位和發(fā)包人審核確認(rèn)后支付合同價(jià)的_____%,合計(jì) 元,工程驗(yàn)收合格后再付 ____%,合計(jì) 元,工程決算審計(jì)后 ___天內(nèi)按審定數(shù)留下的 ____%質(zhì)保金后付清余款,合計(jì) 元,質(zhì)保金__ _%待保修期滿后支付保修期為____月合計(jì) 元

第六條 施工技術(shù)要求

(一)施工工期:承包人可根據(jù)自身技術(shù)力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應(yīng)包括返工的工期在內(nèi),發(fā)生連續(xù)停水、停電________小時(shí),工期可順延,以當(dāng)?shù)刈詠硭?、電力公司的停水、停電通知為?zhǔn),雙方簽字確認(rèn)。工期延誤按延誤一天進(jìn)行________元罰款

(二)由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變

(三)在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

第七條 工程驗(yàn)收

(一)工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,

乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)

(二)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第八條 其他事項(xiàng)

(一)乙方應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場條件,合理制定施工組織設(shè)計(jì),施工圖以外所發(fā)生的按規(guī)定非甲方原因的費(fèi)用由乙方自行負(fù)責(zé)

(二)乙方需午間、夜間 加班 施工,所引起的噪音超標(biāo)費(fèi)由乙方自行承擔(dān)

(三)乙方應(yīng)協(xié)調(diào)好當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的關(guān)系,出現(xiàn)問題由乙方自行協(xié)調(diào)

(四)建設(shè)單位可以根據(jù)需要增加或減少工作量

(五)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或分包

(六)本裝修工程的施工圖,由乙方按施工價(jià)的________%一次性支付設(shè)計(jì)費(fèi),交由我公司轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)者,(設(shè)計(jì)費(fèi)在首期 工程款 撥付當(dāng)日付清)

(七)乙方應(yīng)在接到施工通知書之日起________內(nèi)辦妥所需手續(xù)并與我公司簽定 施工合同 ,并在約定的開工日期內(nèi)及時(shí)組織施工,否則乙方承擔(dān)一切責(zé)任,并取消施 工資 格,終止施工合同

(八)嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處

(九)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為________個(gè)月。

第九條 違約責(zé)任

合同生效 后,在 合同履行 期間,擅自 解除合同 方,應(yīng)按合同總金額的________%作為 違約金 付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十條 爭議解決

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向甲方所在地人民提起 訴訟 。

第十一條 合同的變更和終止

(一)合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的________%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)

(二)施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理 清算 手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本 合同解除 。

第十二條 合同生效

(一)本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效

(二)補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力

(三)本合同(包括合同預(yù)算、補(bǔ)充合同)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

第十三條 補(bǔ)充改動(dòng)事項(xiàng)

甲方(業(yè)主):________(簽章) 乙方:________(簽章)

住所地址:____________________ 企業(yè)地址:____________

法人代表 :____________________ 法人代表:____________

委托 代理 人:__________________ 委托代理人:__________

簽約日期:________年____月____日

第5篇 建筑裝飾裝修施工合同范本

合同編號(hào):___xxxx_______

________年____月____日

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

按照《中華人民共和國 合同法 》和《建筑安裝 工程承包合同 條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第一條、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點(diǎn):

3、承包方式:

4、工程面積:

5、工程期限:

本工程自________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。

第二條、工程項(xiàng)目價(jià)款

1、 工程款 :本合同工程造價(jià)為(人民幣):___xxxx____

金額大寫:___xxxx_______xxxx_______。

2、報(bào)價(jià)單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。

第三條、工程圖紙

甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的 法規(guī) 、規(guī)范。

由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第四條、材料供應(yīng)

本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

對(duì)與甲方認(rèn)可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而增加的施工工費(fèi)及材料費(fèi)。

第五條、工程款支付方式

1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格,按項(xiàng)目報(bào)價(jià)執(zhí)行。

2、本 合同生效 后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清

(1)工地開工前付_____元。

(2)工程進(jìn)行一半時(shí)付_____元。

(3)工程結(jié)束付_____元。

3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。

第六條、工程工期

1、甲方要求比合同范x約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

2、在

1、條件下,本 工程合同 范x施工期約定為______工作日。

3、本工程合同范x約定施工期以收到

第一期工程款當(dāng)天起計(jì)算_____工作日。

4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

5、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

6、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。

第七條、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。

2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)變更和______省地方標(biāo)準(zhǔn)《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

6、甲方對(duì)工程存在的問題應(yīng)及時(shí)向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。

乙方工程部電話:___xxxx____。

7、乙方自檢合格后,應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行材料進(jìn)場的驗(yàn)收、各個(gè)節(jié)點(diǎn)完工的驗(yàn)收,由甲方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗(yàn)收,可書面委托

第三人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn),且甲方認(rèn)可該驗(yàn)收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗(yàn)收且未委托

第三人進(jìn)行驗(yàn)收,延誤工期由甲方承擔(dān)。

8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知后____日內(nèi)須參加驗(yàn)收,若甲方無正當(dāng)理由逾期不參加驗(yàn)收,視為驗(yàn)收合格??⒐を?yàn)收合格后,乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和

第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。

甲方對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時(shí),可請(qǐng)有國家相關(guān)部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位予以認(rèn)證并自負(fù)費(fèi)用若檢測不達(dá)標(biāo)則檢測費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方還需負(fù)責(zé)治理工作及承擔(dān)治理費(fèi)。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔(dān)所有費(fèi)用)。

竣工驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

雙方未辦理竣工合格驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗(yàn)收合格甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項(xiàng)書面約定。

竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別且不涉及較大問題時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗(yàn)收單附件)后,甲方可先行入住。

第八條、安全生產(chǎn)和防火

1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第九條、維修責(zé)任

本合同工程驗(yàn)收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期________年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購材料裝修項(xiàng)目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:明確 違約責(zé)任

在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。

第十條、違約責(zé)任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十一條、爭議的解決

本合同范x在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范x在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范x簽約地人民解決。

第十二條、合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。

甲方(簽章):

委托代理人:

聯(lián)系電話:

________年____月____日

乙方(簽章):

法定代表人:

聯(lián)系電話:

________年____月____日

附件:

1、施工圖紙共_____張

2、裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共_____頁

3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

5、其他:本合同共_____頁

(附件)

___xxxx_______xxxx____工程裝修預(yù)算書

abe eeg: a bde-cae: cae ag: 20 a bde-acg: 0bd ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

序號(hào)dd eag: 0

項(xiàng)目名稱dd eag: 0

單位dd eag: 0

數(shù)量dd eag: 0

合計(jì)dd eag: 0

材料及共計(jì)說明(包括備注)d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

1dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

2dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

3dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

4dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

5dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

6dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dbdabe

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

單位

數(shù)量

合計(jì)

材料及共計(jì)說明(包括備注)

發(fā)包方(簽字)___xxxx____

________年____月____日

承包方(簽字)___xxxx____

________年____月____日

(附件)

___xxxx____方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

金額單位:________元

abe eeg: a bde-cae: cae ag: 20 a bde-acg: 0bd ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

材料名稱dd eag: 0

單位dd eag: 0

品種dd eag: 0

規(guī)格dd eag: 0

數(shù)量dd eag: 0

單價(jià)dd eag: 0

金額dd eag: 0

供應(yīng)時(shí)間dd eag: 0

供應(yīng)至的地點(diǎn)d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dbdabe

材料名稱

單位

品種

規(guī)格

數(shù)量

單價(jià)

金額

供應(yīng)時(shí)間

供應(yīng)至的地點(diǎn)

發(fā)包方(簽字)___xxxx____

________年____月____日

承包方(簽字)___xxxx____

________年____月____日

第6篇 建筑裝飾裝修工程發(fā)包施工合同

2023建筑裝飾裝修工程發(fā)包施工發(fā)包方(甲方):_________

承包方(乙方):_________

茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。

一、工程概況:

1、工程名稱:

2、工程地點(diǎn):

3、承包內(nèi)容:

4、承包范圍:

5、承包方式:

6、質(zhì)量要求:_________《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

7、工期要求:___年__月__日至___年__月__日。

二、甲方工作:

1、甲方指派為駐工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理工作,對(duì)乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

2、負(fù)責(zé)向乙方提供臨時(shí)水電。

三、乙方工作:

1、乙方為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗(yàn)收交鑰匙前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。

3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。

四、關(guān)于質(zhì)量的約定:

1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(50210-20______、50303-20______、50242-20______、50327-20______等)作為本工程的質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗(yàn)收,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。

3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

4、本工程質(zhì)保期為壹年,質(zhì)量保修期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。

五、關(guān)于工期的約定:

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期,工期順延。

2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。

3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。

六、關(guān)于價(jià)款和結(jié)算的約定:

1、雙方商定本工程合同承包價(jià)格__________元(人民幣)。

2、本承包價(jià)格包含人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、進(jìn)退場、垃圾清運(yùn)、材料上運(yùn)費(fèi)等。

3、付款方式:

(1)開工后8日內(nèi),甲方付款30%元作為乙方的前期進(jìn)場費(fèi)。

(2)水電工程隱蔽驗(yàn)收后,甲方付款30%元

(3)瓦工及木基層、木飾面驗(yàn)收后、漆工進(jìn)場時(shí),甲方付款15%元。

(4)竣工驗(yàn)收合格后,甲方付款20%元。

(5)余款5%元待壹年保修期滿后結(jié)清。

七、關(guān)于材料的約定:

1、甲方負(fù)責(zé)同業(yè)主聯(lián)系及時(shí)提供乙方所需材料,并按時(shí)到場。經(jīng)乙方驗(yàn)收入庫后,由乙方負(fù)責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價(jià)賠償。

2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時(shí)電),材料損耗按定額計(jì),超支的不合理材耗由乙方自行承擔(dān),并在承包價(jià)格中相應(yīng)扣減。

3、所有進(jìn)場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。

八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定:

1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴(yán)格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度,以及對(duì)文明現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。

3、乙方須嚴(yán)格遵守安全協(xié)議中的條款,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀(jì)等行為。

九、關(guān)于違約責(zé)任的約定:

1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項(xiàng)目再次進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。

2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。

3、乙方必須給進(jìn)場施工的工作人員購買人身保險(xiǎn),在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償,且甲方有權(quán)單方終止本合同。

本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。

甲方(簽章):_________乙方(簽字):_________

___年__月__日___年__月__日

第7篇 建筑裝飾裝修施工合同

第一部分 合同條件

一、詞語含義及合同文件

第一條 詞語含義。在本合同,下列詞語除協(xié)議條款另有約定外,應(yīng)具有本條所賦予的含義:

1.合同:是指為實(shí)施工程,發(fā)包方和承包方之間達(dá)成的明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。包括合同條件、協(xié)議條款以及雙方協(xié)商同意的與合同有關(guān)的全部文件。

2.協(xié)議條款:是指結(jié)合具體工程,除合同條件外,經(jīng)發(fā)包方和承包方協(xié)商達(dá)成一致意見的條款。

3.發(fā)包方(簡稱甲方):協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人。

甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權(quán)限、性質(zhì)均需在協(xié)議條款內(nèi)約定。

4.承包方(簡稱乙方):協(xié)議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當(dāng)事人。

5.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):甲方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負(fù)責(zé)人。

6.乙方駐工地代表(稱簡乙方代表):乙方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負(fù)責(zé)人。

7.社會(huì)監(jiān)理:甲方委托具備法定資格的工程建設(shè)監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行的監(jiān)理。

8.總監(jiān)理工程師:工程建設(shè)監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負(fù)責(zé)人。

9.設(shè)計(jì)單位:甲方委托的具備與工程相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位。

本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾,甲方委托乙方部分或全部設(shè)計(jì),且乙方具備相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì),甲、乙雙方另行簽訂設(shè)計(jì)合同。

10.工程:是指為使建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)、外空間達(dá)到一定的環(huán)境質(zhì)量要求,使用裝飾裝修材料,對(duì)建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進(jìn)行修飾處理的工程。包括對(duì)舊有建筑物及其設(shè)施表面的裝飾處理。

11.工程造價(jià)管理部門:各級(jí)建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程造價(jià)管理部門。

12.工程質(zhì)量監(jiān)督部門:各級(jí)建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

13.合同價(jià)款:甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價(jià)款總額。招標(biāo)工程的合同價(jià)款為中標(biāo)價(jià)格。

14.追加合同價(jià)款:在施工中發(fā)生的、經(jīng)甲方確認(rèn)后按計(jì)算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。

15.費(fèi)用:甲方在合同價(jià)款之外需要直接支付的開支或乙方應(yīng)承擔(dān)的開支。

16.工期:協(xié)議條款約定的、按總?cè)諝v天數(shù)(包括一切法定節(jié)假日在內(nèi))計(jì)算的工期天數(shù)。

17.開工日期:協(xié)議條款約定的絕對(duì)或相對(duì)的工程開工日期。

18.竣工日期:協(xié)議條款約定的絕對(duì)或相對(duì)的工程竣工日期。

19.圖紙:由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準(zhǔn),乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。

20.分段或分部工程:協(xié)議條款約定構(gòu)成全部工程的任何分段或分部工程。

21.施工場地:由甲方提供,并在協(xié)議條款內(nèi)約定,供乙方施工、操作、運(yùn)輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地(包括一切通道)。

22.施工設(shè)備和設(shè)施:按協(xié)議條款約定,由甲方提供給乙方施工和管理使用的設(shè)備或設(shè)施。

23.工程量清單:發(fā)包方在招標(biāo)文件中提供的、按法定的工程量計(jì)算方法(規(guī)則)計(jì)算的全部工程的分部分項(xiàng)工程量明細(xì)清單。

24.書面形式:根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打印、復(fù)寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要、電報(bào)、電傳等。

25.不可抗力:指因戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責(zé)任造成的瀑炸、火災(zāi),以及協(xié)議條款約定的自然災(zāi)害等。

第二條 合同文件及解釋順序。

合同文件應(yīng)能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:

1.協(xié)議條款;

2.合同條件;

3.洽商、變更等明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議;

4.建設(shè)工程施工合同;

5.監(jiān)理合同;

6.招標(biāo)發(fā)包工程的招標(biāo)文件、投標(biāo)書和中標(biāo)通知書;

7.工程量清單或確定工程造價(jià)的工程預(yù)算書和圖紙;

8.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料、要求;

當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時(shí),由雙方協(xié)商解釋,協(xié)商不成時(shí),按協(xié)議條款第35條約定的辦法解決。

第三條 合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律。合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫、解釋和說明。

施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí),有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,使用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,使用地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。甲方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間向乙方提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí),乙方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間和要求提出施工工藝,經(jīng)甲方代表和設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。甲方要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的費(fèi)用,均由甲方承擔(dān)。

適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)(含地方法規(guī)),及協(xié)議條款約定的規(guī)章。

第四條 圖紙。

甲方在開工日期7天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

使用國外或境外圖紙,不能滿足施工需要時(shí),雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等的責(zé)任和費(fèi)用承擔(dān)。

二、雙方一般責(zé)任

第五條 甲方代表。甲方代表按照以下要求,行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):

1.甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員,行使自己部分權(quán)利和職責(zé),并可在任何時(shí)候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí),甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在48小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn),乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求,甲方代表在乙方提出確認(rèn)要求24小時(shí)后不予答復(fù),視為乙方要求已被確認(rèn)。乙方認(rèn)為甲方代表指令不合理,應(yīng)在收到指令后24小時(shí)內(nèi)提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小時(shí)內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙立即執(zhí)行的指令或乙方加有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯(cuò)誤而發(fā)生的追加合同價(jià)款和對(duì)乙方造成的損失由甲方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。

第8篇 建筑裝飾裝修工程施工合同范本

合同編號(hào):________年____月____日發(fā)包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):風(fēng)險(xiǎn)提示:發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)

根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。

若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。按照《中華人民共和國 合同法 》和《建筑安裝 工程承包合同 條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第一條、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點(diǎn):

3、承包方式:

4、工程面積:

5、工程期限:風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定

當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:

工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。 本工程自________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。

第二條、工程項(xiàng)目價(jià)款

1、 工程款 :本合同工程造價(jià)為(人民幣):___xxxx____;金額大寫:___xxxx_______xxxx_______。

2、報(bào)價(jià)單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。

第三條、工程圖紙甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的 法規(guī) 、規(guī)范。由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。風(fēng)險(xiǎn)提示:對(duì)于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)

承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。

發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。

第四條、材料供應(yīng)本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。對(duì)與甲方認(rèn)可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而增加的施工工費(fèi)及材料費(fèi)。

第五條、工程款支付方式

1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格,按項(xiàng)目報(bào)價(jià)執(zhí)行。

2、本 合同生效 后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清;

(1)工地開工前付_____元。

(2)工程進(jìn)行一半時(shí)付_____元。

(3)工程結(jié)束付_____元。

3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。

第六條、工程工期

1、甲方要求比合同范x約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

2、在

1、條件下,本 工程合同 范x施工期約定為______工作日。

3、本工程合同范x約定施工期以收到

第一期工程款當(dāng)天起計(jì)算_____工作日。

4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

5、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

6、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。

第七條、工程質(zhì)量及驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)

因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。

1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。

2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)變更和______省地方標(biāo)準(zhǔn)《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

6、甲方對(duì)工程存在的問題應(yīng)及時(shí)向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。乙方工程部電話:___xxxx____。

7、乙方自檢合格后,應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行材料進(jìn)場的驗(yàn)收、各個(gè)節(jié)點(diǎn)完工的驗(yàn)收,由甲方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗(yàn)收,可書面委托

第三人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn),且甲方認(rèn)可該驗(yàn)收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗(yàn)收且未委托

第三人進(jìn)行驗(yàn)收,延誤工期由甲方承擔(dān)。

8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知后____日內(nèi)須參加驗(yàn)收,若甲方無正當(dāng)理由逾期不參加驗(yàn)收,視為驗(yàn)收合格??⒐を?yàn)收合格后,乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和

第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。甲方對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時(shí),可請(qǐng)有國家相關(guān)部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位予以認(rèn)證并自負(fù)費(fèi)用;若檢測不達(dá)標(biāo)則檢測費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方還需負(fù)責(zé)治理工作及承擔(dān)治理費(fèi)。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔(dān)所有費(fèi)用)。竣工驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。雙方未辦理竣工合格驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗(yàn)收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項(xiàng)書面約定??⒐を?yàn)收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別且不涉及較大問題時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗(yàn)收單附件)后,甲方可先行入住。

第八條、安全生產(chǎn)和防火

1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算

工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由 合同當(dāng)事人 在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。

發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。

第九條、維修責(zé)任本合同工程驗(yàn)收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期________年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購材料裝修項(xiàng)目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)提示:明確 違約責(zé)任

在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。

第十條、違約責(zé)任合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十一條、爭議的解決本合同范x在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范x在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范x簽約地人民法院解決。

第十二條、合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。甲方(簽章):委托代理人:聯(lián)系電話:________年____月____日乙方(簽章):法定代表人:聯(lián)系電話:________年____月____日附件:

1、施工圖紙共_____張

2、裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共_____頁

3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

5、其他:本合同共_____頁(附件)___xxxx_______xxxx____工程裝修預(yù)算書序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量合計(jì)材料及共計(jì)說明(包括備注)123456發(fā)包方(簽字)________年____月____日承包方(簽字)________年____月____日(附件)___xxxx____方提供裝飾裝修材料明細(xì)表金額單位:________元材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額供應(yīng)時(shí)間供應(yīng)至的地點(diǎn)發(fā)包方(簽字)________年____月____日承包方(簽字)________年____月____日無法復(fù)制,請(qǐng)范x查看

第9篇 建筑裝飾裝修工程施工合同

合同編號(hào):_______________

______年___月___日

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第一條、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點(diǎn):

3、承包方式:

4、工程面積:

5、工程期限:

本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工。

第二條、工程項(xiàng)目價(jià)款

1、工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣):____________;

金額大寫:___________________________。

2、報(bào)價(jià)單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。

第三條、工程圖紙

甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第四條、材料供應(yīng)

本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

對(duì)與甲方認(rèn)可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而增加的施工工費(fèi)及材料費(fèi)。

第五條、工程款支付方式

1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格,按項(xiàng)目報(bào)價(jià)執(zhí)行。

2、本合同生效后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清;

(1)工地開工前付_____元。

(2)工程進(jìn)行一半時(shí)付_____元。

(3)工程結(jié)束付_____元。

3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。

第六條、工程工期

1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

2、在1、條件下,本工程合同范本施工期約定為______工作日。

3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當(dāng)天起計(jì)算_____工作日。

4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

5、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

6、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。

第七條、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。

2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)變更和______省地方標(biāo)準(zhǔn)《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

6、甲方對(duì)工程存在的問題應(yīng)及時(shí)向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。

乙方工程部電話:________________。

7、乙方自檢合格后,應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行材料進(jìn)場的驗(yàn)收、各個(gè)節(jié)點(diǎn)完工的驗(yàn)收,由甲方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗(yàn)收,可書面委托第三人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn),且甲方認(rèn)可該驗(yàn)收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗(yàn)收且未委托第三人進(jìn)行驗(yàn)收,延誤工期由甲方承擔(dān)。

8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知后七日內(nèi)須參加驗(yàn)收,若甲方無正當(dāng)理由逾期不參加驗(yàn)收,視為驗(yàn)收合格??⒐を?yàn)收合格后,乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。

甲方對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時(shí),可請(qǐng)有國家相關(guān)部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位予以認(rèn)證并自負(fù)費(fèi)用;若檢測不達(dá)標(biāo)則檢測費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方還需負(fù)責(zé)治理工作及承擔(dān)治理費(fèi)。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔(dān)所有費(fèi)用)。

竣工驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

雙方未辦理竣工合格驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗(yàn)收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項(xiàng)書面約定。

竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別且不涉及較大問題時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議“(作為竣工驗(yàn)收單附件)后,甲方可先行入住。

第八條、安全生產(chǎn)和防火

1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第九條、維修責(zé)任

本合同工程驗(yàn)收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購材料裝修項(xiàng)目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。

第十條、違約責(zé)任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十一條、爭議的解決

本合同范本在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范本在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。

第十二條、合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。

甲方(簽章):

委托代理人:

聯(lián)系電話:

_______年____月____日

乙方(簽章):

法定代表人:

聯(lián)系電話:

_______年____月____日

附件:

1、施工圖紙共_____張

2、裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共_____頁

3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

5、其他:本合同共_____頁

(附件)

____________________________工程裝修預(yù)算書

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

單位

數(shù)量

合計(jì)

材料及共計(jì)說明(包括備注)

1

2

3

4

5

6

發(fā)包方(簽字)____________

________年____月____日

承包方(簽字)____________

________年____月____日

(附件)

____________方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

金額單位:________元

材料名稱

單位

品種

規(guī)格

數(shù)量

單價(jià)

金額

供應(yīng)時(shí)間

供應(yīng)至的地點(diǎn)

發(fā)包方(簽字)____________

________年____月____日

承包方(簽字)____________

第10篇 建筑裝飾裝修施工合同標(biāo)準(zhǔn)范本

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 》、《中華人民共和國 價(jià)格法 》、建設(shè)部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》及其他有關(guān)法律 法規(guī) 的的原則,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。

第一條 工程概況

1、工程名稱:蕪湖xx公司綜合樓室內(nèi)裝飾工程

2、裝飾施工地點(diǎn):

3、施工面積:

4、承包方式:包工包料

5、施工工期:土建工程未完善,需至________年____月份完工)

6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格

7、合同價(jià)款:參照工程立項(xiàng)清單(合同附件),即人民幣元,雙方約定,如變更施工內(nèi)容、變更材料,本部分的 工程款 按實(shí)另計(jì)。

第二條 材料供應(yīng)的約定

1、甲方提供的材料:

應(yīng)甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,要符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,甲、乙雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異時(shí)乙方應(yīng)及時(shí)向甲反應(yīng),甲方仍表示使用的,造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2、乙方提供的材料

乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備、要和樣本一致,如有變動(dòng)要經(jīng)甲方同意,甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗(yàn)收,如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異,禁止使用。如乙方不經(jīng)甲方同意善自使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé),并加以處罰。

第三條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

1、本工程由

2、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變并加以處罰,嚴(yán)重的甲方有權(quán)終止合同。

4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系,方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員商定更改施工內(nèi)容、增加施工項(xiàng)目所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。

5、工程竣工:乙方應(yīng)提前十天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知____日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。

6、工程保修期________年。

7、甲方在本工程中對(duì)分項(xiàng)工程有改動(dòng),但在分部工程之內(nèi)不另計(jì)價(jià)。得另計(jì)價(jià)部分乙方要提前提出方案,經(jīng)甲方同意后方可施工,未經(jīng)同意甲方不給予驗(yàn)收

第11篇 建筑裝飾裝修施工合同通用版

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

依照《中華人民共和國 合同法 》及其他有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

第一條:工程概況

1.1工程名稱:

1.2工程地點(diǎn):

1.3工程裝飾裝修建筑面積:

1.4工程內(nèi)容及做法(見報(bào)價(jià)單和圖紙)

1.5工程承包,采取下列第 種方式:

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

(3)乙方包工。

1.6工程期限____日(以實(shí)際工作日計(jì)算)

開工日期________年____月____日

竣工日期________年____月____日。

第二條:工程價(jià)款

(1) 工程款 :本合同工程造價(jià)為(人民幣):金額大寫:

(2)報(bào)價(jià)單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。

第三條: 工程設(shè)計(jì)

3.1 乙方根據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行本工程施工,甲方必須提供有關(guān)本工程的土建施工圖及有關(guān)設(shè)計(jì)要求。甲方不得隨意更改設(shè)計(jì),合同簽訂后甲方若有設(shè)計(jì)更改必須提前3個(gè)工作日通知乙方并支付由此產(chǎn)生的相應(yīng)費(fèi)用。

3.2 乙方需嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工,不得隨意更改,如因現(xiàn)場需要必須變更,需雙方協(xié)商后確定最終施工方案,乙方方可進(jìn)行施工。

3.3 乙方編制本工程的裝飾工程預(yù)算書提交給甲方,經(jīng)甲、乙雙方共同確認(rèn)后,作為本工程付款依據(jù)。

第四條: 材料供應(yīng)

4.1 甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

4.2 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,如有差異應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

第五條:工程價(jià)款及結(jié)算 合同一經(jīng)簽訂,甲方以甲,乙雙方共同確認(rèn)的預(yù)算價(jià)款作為依據(jù),按以下約定支付工程款:乙方進(jìn)場前____日內(nèi),甲方應(yīng)付總工程款的 %,計(jì) (大寫)當(dāng)工期進(jìn)度過半甲方

第二次付總工程款的 %,計(jì) (大寫)。剩余尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算,計(jì) (大寫)工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料交送甲方,甲方結(jié)清尾款。

第六條:工程工期

6.2 甲方要求比合同約定的工期提前竣工應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

6.3 甲方未按約定完成工作影響工期,工期順延。

6.4 乙方責(zé)任不能按期開工或無故停工影響工期,工期不順延。

6.5 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成停電、停水及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(累計(jì)計(jì)算),按一天順延工期。

6.6 由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

6.7 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

6.8 施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。

6.9 施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。

第七條:工程質(zhì)量及驗(yàn)收

7.1 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。

7.2 甲,乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),手續(xù)以 簽單為準(zhǔn)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收,乙方可以自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成的窩工,工期順延若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期也予順延。

7.3 工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方需在____日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定期限內(nèi)未能組織驗(yàn)收需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。甲方需承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管及相關(guān)費(fèi)用。

第八條: 安全生產(chǎn)和防火

8.1 因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

8.2 因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第九條: 其他事項(xiàng)

9.1 開工前 天,甲方全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,陳x等甲方要采取保護(hù)措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設(shè)備(此費(fèi)用不計(jì)入合同價(jià)款中),并說明使用注意事項(xiàng)。

9.2 如須拆改建原建筑結(jié)構(gòu),建筑外觀或設(shè)備管線,甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),乙方不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。

9.3 甲方要配合乙方協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好保衛(wèi)、消防等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

9.4 乙方嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或說明進(jìn)行施工,并做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查乙方根據(jù)施工現(xiàn)場如需對(duì)圖紙進(jìn)行改動(dòng),在未影響整體效果的情況下,乙方可以不向甲方匯報(bào),否則乙方需征得甲方同意后改變施工方案。

9.5 乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對(duì)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位(住戶)的關(guān)系。

9.6 工程竣工未移交甲方之前,乙方負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

第十條:維修約定

10.1 本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日算起,為 個(gè)工作日。

10.2 因甲方使用不當(dāng)或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問題,乙方實(shí)行有嘗維修

10.3 甲方在使用過程中要求更改或增加項(xiàng)目時(shí),乙方實(shí)行有嘗服務(wù)

第十一條: 違約責(zé)任

合同生效 后,在 合同履行 期間,擅自 解除合同 方,應(yīng)按合同總金額10%作為 違約金 付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十二條: 爭議解決

2.1 本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;蛳蚴惺覂?nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。

2.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民提起 訴訟 。

第十三條: 合同的變更和終止

3.1 合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

3.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理 清算 手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本 合同解除 。

第十四條: 合同生效

4.1 本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

4.2 補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

4.3 本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式 份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

第十五條: 附件

5.1 施工圖紙共 張。

5.2 裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共 頁

5.3 其他: 共 頁

甲方(簽章): 乙方(簽章):

委托 代理 人: 法定代表人:

電 話: 電 話:

________年____月____日________年____月____日

第12篇 建筑裝飾裝修施工合同書

發(fā)包方:

承包方:

依照《》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

第一條:工程概況

1.1工程名稱:

1.2工程地點(diǎn):

1.3工程裝飾裝修建筑面積:

1.4工程內(nèi)容及做法

1.5工程承包,采取下列第種方式:

乙方包工、包全部材料。

乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

乙方包工。

1.6工程期限____日

開工日期________年____月____日

竣工日期________年____月____日。

第二條:工程價(jià)款

工程款:本合同工程造價(jià)為:金額大寫:

報(bào)價(jià)單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。

第三條:工程設(shè)計(jì)

3.1乙方根據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行本工程施工,甲方必須提供有關(guān)本工程的土建施工圖及有關(guān)設(shè)計(jì)要求。甲方不得隨意更改設(shè)計(jì),合同簽訂后甲方若有設(shè)計(jì)更改必須提前3個(gè)工作日通知乙方并支付由此產(chǎn)生的相應(yīng)費(fèi)用。

3.2乙方需嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工,不得隨意更改,如因現(xiàn)場需要必須變更,需雙方協(xié)商后確定最終施工方案,乙方方可進(jìn)行施工。

3.3乙方編制本工程的裝飾工程預(yù)算書提交給甲方,經(jīng)甲、乙雙方共同確認(rèn)后,作為本工程付款依據(jù)。

第四條:材料供應(yīng)

4.1甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

4.2乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,如有差異應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

第五條:工程價(jià)款及結(jié)算合同一經(jīng)簽訂,甲方以甲,乙雙方共同確認(rèn)的預(yù)算價(jià)款作為依據(jù),按以下約定支付工程款:乙方進(jìn)場前____日內(nèi),甲方應(yīng)付總工程款的%,計(jì)當(dāng)工期進(jìn)度過半甲方

第二次付總工程款的%,計(jì)。剩余尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算,計(jì)工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料交送甲方,甲方結(jié)清尾款。

第六條:工程工期

6.2甲方要求比合同約定的工期提前竣工應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

6.3甲方未按約定完成工作影響工期,工期順延。

6.4乙方責(zé)任不能按期開工或無故停工影響工期,工期不順延。

6.5因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成停電、停水及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上,按一天順延工期。

6.6由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

6.7在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

6.8施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。

6.9施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。

第七條:工程質(zhì)量及驗(yàn)收

7.1本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。

7.2甲,乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),手續(xù)以簽單為準(zhǔn)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收,乙方可以自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成的窩工,工期順延若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期也予順延。

7.3工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方需在____日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定期限內(nèi)未能組織驗(yàn)收需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。甲方需承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管及相關(guān)費(fèi)用。

第八條:安全生產(chǎn)和防火

8.1因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

8.2因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第九條:其他事項(xiàng)

9.1開工前天,甲方全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,陳_等甲方要采取保護(hù)措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。

9.2如須拆改建原建筑結(jié)構(gòu),建筑外觀或設(shè)備管線,甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),乙方不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。

9.3甲方要配合乙方協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好保衛(wèi)、消防等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

9.4乙方嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或說明進(jìn)行施工,并做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查乙方根據(jù)施工現(xiàn)場如需對(duì)圖紙進(jìn)行改動(dòng),在未影響整體效果的情況下,乙方可以不向甲方匯報(bào),否則乙方需征得甲方同意后改變施工方案。

9.5乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對(duì)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位的關(guān)系。

9.6工程竣工未移交甲方之前,乙方負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

第十條:維修約定

10.1本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日算起,為個(gè)工作日。

10.2因甲方使用不當(dāng)或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問題,乙方實(shí)行有嘗維修

10.3甲方在使用過程中要求更改或增加項(xiàng)目時(shí),乙方實(shí)行有嘗服務(wù)

第十一條:違約責(zé)任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額10%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十二條:爭議解決

2.1本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;蛳蚴惺覂?nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。

2.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民提起訴訟。

第十三條:合同的變更和終止

3.1合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

3.2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第十四條:合同生效

4.1本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

4.2補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

4.3本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方:

乙方:

委托代理人:

法定代表人:

電話:

電話:

________年____月____日

________年____月____日

第13篇 建筑裝飾裝修工程施工合同范本最新整理版

合同編號(hào):_______________

______年___月___日

發(fā)包方 (以下簡稱甲方):

承包方 (以下簡稱乙方):

按照《中華人民共和國 合同法 》和《建筑安裝 工程承包合同 條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第一條、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點(diǎn):

3、承包方式:

4、工程面積:

5、 工程期限 :

本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工。

第二條、工程項(xiàng)目價(jià)款

1、 工程款 :本合同工程造價(jià)為(人民幣):____________;

金額大寫:___________________________。

2、報(bào)價(jià)單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。

第三條、工程圖紙

甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的 法規(guī) 、規(guī)范。

由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第四條、材料供應(yīng)

本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

對(duì)與甲方認(rèn)可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而增加的施工工費(fèi)及材料費(fèi)。

第五條、 工程款支付方式

1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格,按項(xiàng)目報(bào)價(jià)執(zhí)行。

2、本 合同生效 后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清;

(1)工地開工前付_____元。

(2)工程進(jìn)行一半時(shí)付_____元。

(3)工程結(jié)束付_____元。

3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。

第六條、工程工期

1、甲方要求比 合同范本 約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

2、在1、條件下,本 工程合同 范本施工期約定為______工作日。

3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當(dāng)天起計(jì)算_____工作日。

4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

5、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

6、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。

第七條、工程質(zhì)量及 驗(yàn)收

1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。

2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)變更和______省地方標(biāo)準(zhǔn)《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

6、甲方對(duì)工程存在的問題應(yīng)及時(shí)向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。

乙方工程部電話:________________。

7、乙方自檢合格后,應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行材料進(jìn)場的驗(yàn)收、各個(gè)節(jié)點(diǎn)完工的驗(yàn)收,由甲方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗(yàn)收,可書面委托第三人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn),且甲方認(rèn)可該驗(yàn)收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗(yàn)收且未委托第三人進(jìn)行驗(yàn)收,延誤工期由甲方承擔(dān)。

8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知后七日內(nèi)須參加驗(yàn)收,若甲方無正當(dāng)理由逾期不參加驗(yàn)收,視為驗(yàn)收合格。竣工驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。

甲方對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時(shí),可請(qǐng)有國家相關(guān)部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位予以認(rèn)證并自負(fù)費(fèi)用;若檢測不達(dá)標(biāo)則檢測費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方還需負(fù)責(zé)治理工作及承擔(dān)治理費(fèi)。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔(dān)所有費(fèi)用)。

竣工驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

雙方未辦理竣工合格驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗(yàn)收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項(xiàng)書面約定。

竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別且不涉及較大問題時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議“(作為竣工驗(yàn)收單附件)后,甲方可先行入住。

第八條、安全生產(chǎn)和防火

1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第九條、維修責(zé)任

本合同工程驗(yàn)收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購材料裝修項(xiàng)目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。

第十條、 違約責(zé)任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十一條、 爭議的解決

本合同范本在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范本在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。

第十二條、合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。

甲方(簽章):

委托代理人:

聯(lián)系電話:

_______年____月____日

乙方(簽章):

法定代表人:

聯(lián)系電話:

_______年____月____日

附件:

1、施工圖紙共_____張

2、裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共_____頁

3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

5、其他:本合同共_____頁

(附件)

____________________________ 工程裝修預(yù)算書

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

單位

數(shù)量

合計(jì)

材料及共計(jì)說明(包括備注)

1

2

3

4

5

6

發(fā)包方(簽字)____________

________年____月____日

承包方(簽字)____________

________年____月____日

(附件)

____________ 方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

金額單位:________元

材料名稱

單位

品種

規(guī)格

數(shù)量

單價(jià)

金額

供應(yīng)時(shí)間

供應(yīng)至的地點(diǎn)

發(fā)包方(簽字)____________

________年____月____日

承包方(簽字)____________

________年____月____日

建筑裝飾裝修施工合同(13份范本)

合同編號(hào):___xxxx_______________年____月____日發(fā)包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工…
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)建筑裝飾裝修信息

  • 建筑裝飾裝修施工合同(13份范本)
  • 建筑裝飾裝修施工合同(13份范本)21人關(guān)注

    合同編號(hào):___xxxx_______________年____月____日發(fā)包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié) ...[更多]

相關(guān)專題

施工合同熱門信息